機械加工合同15篇【精品】
隨著法律知識的普及,越來越多的場景和場合需要用到合同,合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規(guī)范。你所見過的合同是什么樣的呢?下面是小編收集整理的機械加工合同,歡迎閱讀與收藏。
機械加工合同1
甲方:
乙方 :
乙方為甲方加工零件一批。經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條:加工成品質量要求:
一:甲方提供圖紙和質量要求。
二:乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條:甲方提供圖紙共計: 份,由甲方于 年 月日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知甲方;甲方應當及時回復,提出修改意見。
第三條:加工價款:按核定價格計算共計: 元。(乙方附明細清單)
第四條:驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規(guī)定的質量要求和圖紙為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條:交貨的時間和地點:年 月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第七條:結算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳。
第八條:乙方的違約責任
一:乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工件,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責重新加工,并承擔逾期交付的責任。
二:乙方逾期交付加工件的,應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款: 元(大寫 :
期交付部分的價款總額的.百分之一償付違約金。
三:乙方不能交付加工件的,應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條:甲方的違約責任
一:甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二:甲方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三:甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四:甲方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向乙方償付違約金。
第十條:不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但乙方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方因此造成的損失.
第十一條:本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同一式 份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: (蓋章) 乙方: (蓋章)
代表人:代表人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日
機械加工合同2
定作方: 合同編號:
承攬方: 簽訂日期: 經過雙方友好協(xié)商,本著真誠合作特達成以下協(xié)議:
一、 產品名稱、商標、型號、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量
二、質量標準:按定作方提供圖紙及技術要求制作, 產品自交貨之日起質保期壹年。交貨時提供產品送貨單、檢驗單等資料。 三、交貨期:見備注。 四、交貨:
1、 交貨地點:
2、 運輸費由承攬方承擔。
3、 運輸方式:承攬方自主選擇。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用:
包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由賣方供應不回收,包裝費用由承攬方承擔。
六、驗收方式:貨到定作方指定地點后,定作方按照送貨單對產品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等進行入廠驗收,10個工作日內,完成產品質量檢驗,并將檢驗結果反饋給承攬方。
七、提出異議期限:
定作方若對產品有異議應在入場驗收后15日內以書面形式向承攬方提出,未按規(guī)定期限提出書面異議的,視為所交產品驗收合格;承攬方在接到書面異議后應在7日內作出書面答復。
八、質量責任:
承攬方承諾提供給定作方的產品是合格的.,符合定作方圖紙及技術要求的。定作方將根
據(jù)不合格情況扣除不合格產品全部或者部分款項。
九、結算方式:
1、合同簽字蓋章生效后十五日內,定作方支付合同總價20%預付款;定作方在收到承攬方合同總金額17%增值稅專用發(fā)票10日內,支付合同總價70%結算款。剩余10%作為質保金,合同執(zhí)行完六個月內或后一筆合同執(zhí)行完后支付。 2、支付方式:轉賬支票。
十、解決合同糾紛的方法:雙方友好協(xié)商解決、如協(xié)商不成,交給定作方所在地仲裁機構仲裁。
十一、生效:本合同一式貳份,共兩頁,雙方各執(zhí)壹份,經雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具
同等法律效力。
機械加工合同3
甲:
乙:
第一條 總則
一、雙方本著友好合作、平等互利的原則,經友好協(xié)商,特訂立本協(xié)議。
二、甲以本協(xié)議為基準,把協(xié)議規(guī)定的產品委托給乙生產,乙接受此委托,并保證將合格產品提供給甲。
第二條 本協(xié)議應用范圍
一、本協(xié)議適用于根據(jù)此協(xié)議由雙方締結的、以書面形式確認的,所有具體的委托加工訂貨單(見第三條)。
二、所有書面簽署的委托加工訂單,如有不明確、不詳盡之處,將按此協(xié)議相關條款執(zhí)行。
三、對此協(xié)議的任何追加、修改都需經雙方以書面形式確認后再列入此協(xié)議,與此協(xié)議具有同等約束力
第三條 委托加工訂單
一、在每次生產前,甲需開立具體的委托加工訂單,其一般條款由本協(xié)議規(guī)定,補充條款在訂單中說明,經雙方確認簽字蓋章后生效。
二、委托加工訂單的主要內容為加工的貨物名稱、數(shù)量、以及具體的特定要求等,其經雙方確認簽字蓋章后,具有同本協(xié)議同等的法律效力。
三、委托加工訂單附屬本協(xié)議,符合本協(xié)議中的一般規(guī)定,為本協(xié)議不可缺少的附件。
第四條 項目約定
一、甲委托乙加工生產之產品為出口液壓件等系列產品,乙保證按甲乙雙方確定的委托加工訂單和甲提供的圖紙要求進行加工。
二、甲負責制定所生產產品的圖紙文件、產品生產工藝要求等所需的一切資料,并對乙技術人員作必要的技術支持。
三、甲委托乙加工的產品最終以甲的量具和其它檢測設備經甲技術人員檢測的`數(shù)據(jù)為檢驗標準來確定乙所加工的產品是否合格。
四、乙保證不向任何第三方公開或透露甲產品與乙的關聯(lián),保護甲產品的獨立性,且不得將產品任何相關資料透露或轉予第三方,亦不可授權第三方代為加工。
五、乙所加工生產甲委托之產品,其產品技術所有權、知識產權、技術信息、商業(yè)信息、財務信息等所有權均屬甲所有,乙有保密義務,未經甲書面同意,乙不得抄襲、修改或復制,不得留存技術資料、復制品,不得自行加工銷售予第三方,亦不得利用甲產品技術自行進行同類產品研發(fā)。
六、乙加工所需要的車床、量具、刀具、夾具、檢驗設備等其他設備均有乙自己購置,如需甲代制作、代購,乙需按照甲合理提出的價格等金額的支付。甲目前提供的車床從11月1日起終止。乙加工所需的原材料有甲提供,乙加工后的副產物(鐵屑、鋁屑等)由乙作為乙成本計入利潤進行核算。
七、因產品檢測程序復雜,若乙沒有條件提供檢測,可協(xié)商讓甲提供設備和場地。乙只安排員工到甲提供的場地進行檢測或進行培訓、指導。
第五條 產品質量標準與責任
一、乙所交付的加工好的產品,按甲的品質檢驗標準進行驗收,產品性能質量應與品質檢驗標準相符(參見第四條之第三項)。凡不能達到檢驗標準的,甲有權要求乙返修,到符合甲驗收標準為止。
二、對于報廢的產品數(shù)量每批、每種不同規(guī)格按報廢率進行核算,超出的產品超出部分按甲規(guī)定的相應單價照價進行賠償,未超出的無須賠償。每批、每種不同規(guī)格的產品,數(shù)量小于或等于20xx件的,報廢率為3‰,數(shù)量大于20xx件的,報廢率為2‰其它特殊加工產品,報廢率由甲乙雙方另行協(xié)商,并由甲乙雙方以書面形式簽字確認。
三、若產品不良屬于甲提供的材料造成,或是由于甲設計原因,或提供資料有誤,則由甲支付返修費用,或由甲自行返修。來料不良以一對一兌換。
第六條 訂貨與供貨
一、交貨期:
乙收到甲提供的技術資料及原材料后,乙應及時安排生產,確保按甲要求的交貨日期進行交貨。
二、甲、乙雙方的訂貨單一經簽署即不可取消,如需變更,要雙方協(xié)商一致。乙必須按規(guī)定的時間、數(shù)量、質量要求向甲供貨。
三、乙對甲提供的原材料做外觀、變形的檢查,不作其它檢查,不符合要求的或數(shù)量不足的,應立即通知甲,未提出異議即視為甲提供了符合要求的原材料。
四、乙應妥善保管甲提供的原材料、設備、包裝物及其他物品,造成毀損、丟失的,應當支付相應損失。
第七條 勞動報酬
一、甲、乙雙方的交易價格,按一下方式進行結算 :
其它特殊產品的價格,由甲乙雙方共同協(xié)商,并以書面形式簽字確認。
二、付款方式:每月30號結算本月應付金額。每月10號發(fā)放前第三個月工資。
若出現(xiàn)延誤,甲乙雙方共同協(xié)商。
第八條勞動保護
一,乙員工的各項事宜由乙安排。
二,乙在雇傭員工生產甲委托加工的產品時,不論是何原因造成的工商事故或其它糾紛均由乙負責,甲不承擔任何責任。
第九條 違約責任
一、以上條款甲、乙雙方必須遵守,凡違約者,按照本協(xié)議約定條款處罰,未盡之處,雙方另行協(xié)議處罰。
二、違約之處罰原則:違約者無條件賠償因違約給對方造成的直接及關聯(lián)損失。
第十條 不可抗力因素之條款
一、因不可抗力因素:自然災害、戰(zhàn)爭、國家政策,以及其他不可抗力因素而造成的違約,雙方均不予以追究,相應損失各方自負。
第十一條仲裁原則
一、協(xié)議包括訂購單等有關附件在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭議,雙方另行協(xié)商解決,協(xié)商未成,可由告訴方提請所在地仲裁委員會仲裁解決。
二、仲裁原則以本協(xié)議及其附件為依據(jù),依約履行。
第十二條協(xié)議有效期
一、自雙方簽署之日起生效,本協(xié)議有效期為一年,若期間任何一方經判定有違約行為,另一方有權終止本合同,并保留法律追述權。
第十三條 其他
一、本協(xié)議如有未盡事宜,雙方可另行協(xié)商,在意見達成一致的基礎上進行補充修改。
二、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲:乙: 代表:代表:
日期:日期:
機械加工合同4
甲方(委托方):
乙方(制作方):
委托方和加工方合稱為雙方。 委托方與加工方在平等、自愿基礎上,經友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,以資共同遵守:
一、 委托加工項目
1、委托加工產品:XXXXXXXXXX
2、數(shù)量: XX臺
3、合同總價:XXXXXXXXX元(大寫: )
4、交貨期限:按協(xié)議簽訂日起 XXX 天內交貨。
二、 委托方式和范圍:
甲方提供測試設備的相關安裝尺寸及測試臺的功能及外形尺寸等技術資料,乙方按照甲方技術資料進行測試臺零部件的加工、裝配,甲方委派專職技術相關人員進駐乙方現(xiàn)場,按照技術文件進行檢驗、驗收。乙方自行安排加工、裝配場地,承擔零部件加工費用,并免費提供辦公室,作為甲方的`現(xiàn)場生產協(xié)調、質檢及發(fā)貨人員的辦公場所。
三、 實施細則:
1、乙方自行采購的原材料、外購件及配套件,其質量問題由乙方負責。
2、委托加工期間,乙方作為定點加工單位,需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程,保質保量的完成甲方所委托的各項產品的加工制作。乙方需根據(jù)《生產計劃表》,嚴格按計劃表完成加工任務。
3、甲方所委派的質檢人員,作為甲方的授權代表,對乙方所加工制作的所有產品擁有否決權,不達標及不合格產品均不得驗收入庫。
四、 包裝要求及交貨地點,運輸方式
1、詳見附件1:《產品委托加工清單》。
五、 結算方式
1、甲乙雙方合同簽訂起,甲方應向乙方交付貨款總額 30%為訂金。
2、乙方全部交貨后,由乙方開具普通發(fā)票交與甲方。
3、甲方以現(xiàn)金或銀行匯款方式與乙方結算。
六、 違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付貨款5 %的違約金。
2、乙方所購原材料的缺陷或使用不符合規(guī)定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做,減少價款或賠償損失等違約責任。
七、 附則:
1、本委托加工協(xié)議,自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份。
2、未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
機械加工合同5
訂立合同雙方:
承攬方: 木具廠 以下簡稱甲方
定作方: 百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
品名
規(guī)格(長,寬,高cm)
單位
數(shù)量
備注
玻璃柜臺
塑料臺面柜臺
玻璃臺面柜臺
棉布貨架
大百貨電器貨架
小百貨貨架
第二條 加工成品質量要求:
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于xx年xx月xx日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款xxx元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的'質量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點:xx年xx月xx日至xx月xx日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款 元(大寫 元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
機械加工合同6
甲方:************公司 乙方:************公司
甲乙雙方經友好協(xié)商,在平等、利益共享的基礎上,就甲方委托乙方生產加工產品事宜簽訂本協(xié)議。本協(xié)議是甲乙雙方進行委托受托加工業(yè)務的總體原則性協(xié)議,雙方同意本協(xié)議適用于甲方與乙方的所有委托加工業(yè)務程序,除非雙方另有約定。
二、產品成份
同雙方確認的樣品,同產品標準*********
三、原料 四、包裝
產品內外包裝材料由甲方負責采購并提供給乙方,乙方負責保管。
五、價格
a) 產品價格按乙方向甲方提供的加蓋乙方公章的價格表執(zhí)行。 b) 乙方調整產品價格,應于調整價格生效日前以書面形式通知甲方。 六、質量
a) 乙方提供的產品應嚴格遵循國家標準和工藝基準,符合《食品衛(wèi)生法》相關規(guī)定。 b) 乙方應嚴格按照雙方確認的產品工藝和要求進行生產。
c) 乙方在交貨時應向甲方提供由第三方檢測機構出具的產品檢疫、檢測合格報告,該
檢測報告至少應每半年更新一次。
七、訂貨
a) 甲方應于每月20日前向乙方提供下月的產品預估生產量,以便乙方備貨組織生產。 b) 甲方最遲應在產品到貨期前半個月向乙方下訂單訂貨。
c) 甲方須在訂單中直接表明所訂購產品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間和交貨地點等
項目。
八、運輸
乙方負責安排冷藏運輸車輛運送產品,運費由乙方承擔。 九、產品驗收
a) 產品由甲方在收貨地點驗收,方式為抽檢。標準依據(jù)雙方確認的樣品和國家標準。 b) 甲方在收到貨物后5天內對產品不提出異議,視為認可;乙方除質量問題外將不接
受退換貨。
c) 保質期:貨到甲方收貨地點的時間應為:從產品生產日期起60天內,因甲方原因
要求推遲交貨的情況除外。
d) 產品送到甲方倉庫后,因運輸、貯存、搬運等原因造成的產品質量問題,乙方不承
擔責任。
e) 乙方提供給甲方的產品包裝正常破損率為2%,在此范圍內,乙方向甲方提供產品
包材以便甲方更換破損包裝。
十、貨款結算
a) 結算方式:雙方視情況選擇以下方式
現(xiàn)金:款到發(fā)貨
易貨:甲方按委托加工訂單貨值向乙方提供等值貨物,易貨的品種、價格和數(shù)量由雙方在下訂單前書面確認。
b) 甲乙雙方就易貨的貨物互開增值稅發(fā)票,甲方增值稅稅率為13%,乙方增值稅稅率
為17%。
十一、 知識產權與保密協(xié)議
a) 甲方委托加工的產品和包裝為甲方專用,未經甲方同意,乙方不得仿冒或銷售給其
他客戶。
b) 雙方同意合作的所有相關信息,如:技術、工藝、配方、營銷、價格等由雙方嚴格
保密。
c) 雙方應采取必要措施保證其員工無論是在職中還是離職后均承擔同等的保密義務。 d) 本協(xié)議變更、解除和終止后保密條款對雙方仍有約束力。 十二、 違約責任 乙方違約責任
a) 乙方提供給甲方的產品未達到產品品質要求的,甲方有權要求退換貨,乙方應承擔
由此產生的相應費用。
b) 乙方不能在約定時間內按時交貨造成甲方銷售困難的,乙方應承擔由此造成的甲方
損失。
c) 因乙方原因造成產品質量事故或食品安全問題的,由此造成的損失由乙方承擔。
d) 未經甲方許可,乙方擅自將產品或包材銷售、轉讓給第三方或者向第三方透露產品
價格、工藝基準等信息,甲方有權解除協(xié)議,并要求乙方賠償由此造成的損失。
甲方違約責任
1. 因甲方原因造成乙方不能按時安排生產影響按時交貨的.,甲方自行承擔損失。 2. 未經乙方許可,甲方私自向第三方透露產品價格、工藝基準等信息,乙方有權解
除協(xié)議,并要求甲方賠償由此造成的損失。
3. 除不可抗力的原因及協(xié)議另有規(guī)定外,甲方未按協(xié)議規(guī)定日期結算,視為甲方逾
期付款,應按中國人民銀行同期利率承擔滯納金。
十三、 不可抗力
任何一方由于不可抗力或雙方同意的其它特殊原因,以至直接或間接造成任何遲延或無法履行本協(xié)議全部或部分條款時,另一方不得提出索賠要求。有關一方應在事故發(fā)生后三天內以書面形式通知另一方,并提供當?shù)赜嘘P機構的證明文件證明不可抗力的存在,方可允許遲延履行、部分履行或不履行。 十四、 協(xié)議的變更與續(xù)簽
1. 本協(xié)議有效期為兩年,自簽字之日起生效。
2. 任何一方要求變更或解除協(xié)議時,應提前30天以書面形式通知對方,在雙方未達
成新的書面協(xié)議之前,原協(xié)議仍然有效,應繼續(xù)執(zhí)行。
3. 甲乙雙方應于本協(xié)議到期日前30天共同協(xié)商是否續(xù)簽合作協(xié)議。 十四、其它
1. 本協(xié)議如有未盡事宜,須經雙方共同協(xié)商做出書面補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議
具有同等法律效力。
2. 凡有關協(xié)議或執(zhí)行協(xié)議而發(fā)生的一切爭執(zhí),雙方友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方
同意提交申述方所在地區(qū)法院解決。
3. 協(xié)議附件是本協(xié)議組成部分,與本協(xié)議具備同等法律效力。 4. 本協(xié)議正本一式兩份,雙方各執(zhí)一份,副本兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:************公司 乙方:************公司 (簽章)(簽章)
地址: 地址:
代表人: 代表人:
簽訂時間:年月日
機械加工合同7
供方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
根據(jù)<中華人民共和國合同法>規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協(xié)商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按<中華人民共和國合同法>有關規(guī)定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________
代表人:_____________________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
____年____月____日
機械加工合同8
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
方委托承攬方加工____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響質量時,方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知方調換或補齊。承攬方對方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知方;方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知方,因此造成的損失,由方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果方要求保密,應當嚴格遵守,未經方許可不得留存技術資料的復制品。
3.方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)物日期計算:承攬方自備運輸工具送交物的以方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提物的,以承攬方通知的.提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取物通知中,必須留給方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1.未按合同規(guī)定的質量交付物或完成工作,方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分方不再需要的,承攬方應賠償方因此造成的損失。
3.未按合同規(guī)包裝物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交付物(包括返修、更換、補交等),應當向方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經方同意,提前交付物,方有權拒收。
5.不能交付物或不能完成工作的,應當償付不能交付物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6.異地交付的物不符合合同規(guī)定,暫由方代保管時,應當償付方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7.實行代運或送貨的物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付物的責任。
8.由于保管不善致使方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付方因此造成的損失。
9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
10.擅自調換方提供的原材料或修理物的零部件,方有權拒收,承攬方應賠償方因此造成的損失。如方要求重作或重新修理,應當按方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 方的違約責任
1.中途變更物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3.未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付物的日期得以順延外,方應當償付承攬方停工待料的損失。
4.超過合同規(guī)定期限領取物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。方超過領取期限6個月不領取物的,承攬方有權將物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給方;變賣物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,方還應補償不足部分;如物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5.超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6.無故拒絕接收物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.變更交付物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月___
機械加工合同9
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的`損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____
機械加工合同10
甲方:
合同編號:
乙方:
簽訂日期:
經過雙方友好協(xié)商,本著真誠合作特達成以下協(xié)議:
一、質量標準:按甲方提供(圖紙)型號及技術要求制作,產品自交貨之日起質保期x年。
二、交貨時提供產品送貨單、檢驗單等資料。
三、交貨期:見備注。
四、交貨地點:
運輸費由乙方承擔。
運輸方式:乙方自主選擇。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用:
包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由乙方供應不回收,包裝費用由乙方承擔。
六、驗收方式:貨到甲方指定地點后,甲方按照送貨單對產品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等進行入廠驗收,個工作日內,完成產品質量檢驗,并將檢驗結果反饋給乙方。
七、提出異議期限:
甲方若對產品有異議應在入場驗收后日內以書面形式向乙方提出,未按
規(guī)定期限提出書面異議的`,視為所交產品驗收合格;乙方在接到書面異議后應在日內作出書面答復。
八、質量責任:
乙方承諾提供給甲方的產品是合格的,符合甲方圖紙及技術要求的。甲方將根據(jù)不合格情況扣除不合格產品全部或者部分款項。
九、結算方式:
1、合同簽字蓋章生效后 日內,甲方支付合同總價預付款;甲方在收到乙方合同總金額增值稅專用發(fā)票日內,支付合同總價 結算款。剩余作為質保金,合同執(zhí)行完六個月內或后一筆合同執(zhí)行完后支付。2、支付方式:轉賬支票、現(xiàn)金結算。
十、解決合同糾紛的方法:雙方友好協(xié)商解決、如協(xié)商不成,交給甲方所在地仲裁機構仲裁。
十一、生效:本合同一式貳份,共兩頁,雙方各執(zhí)壹份,經雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。
機械加工合同11
甲方:無錫友承機械制造有限公司第一條 :乙方按甲方提供的圖紙和材料加工零件(見圖紙部件加工明細表),總計按甲方提
供的每種零件的數(shù)量,價格按雙方協(xié)商所定的`的價格(見圖紙部件加工明細表)。
第二條: 乙方須按照外包加工零件清單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等 確實履行準時交貨;延時交貨,按總款額的1%/天繳付違約金。
第三條: 乙方所交的加工品應保質保量,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況。加工完 畢送貨至甲方工廠,經過甲方初步驗收后入庫。(因甲方提供的物料本事質量問題,乙方應及時告知甲方,經過甲方確認,乙方不承擔責任)。
第四條: 通過初步驗收的入庫貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加 工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第五條:付款方式:
1、合同雙方簽訂后,甲方預付乙方(人民幣)作為合同定金,乙方將 零件按時加工完畢,交付甲方工廠,經過甲方驗收合格,核算出加工零件總款后,甲方付到本次加工零件總款的 %。余款%在甲方第二次訂單到貨,乙方開具發(fā)票與第二次加工零件訂單的定金(第 二次零件加工訂單總款的%)一起支付;以后長期合作以此類推。
2、 此類付款方式作為雙方長期合作的基本條約。
甲方(簽章):________________ 乙方(簽章):________________
20xx年 月日
機械加工合同12
買方(甲方):______________________
賣方(乙方):______________________
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務,確保雙方實現(xiàn)各自的經濟目的,經雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一.設備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額
二.技術標準及售后服務:(乙方對產品質量負責的條件和期限)
1.甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
2.乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配不得更換配置
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4.安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓
5.設備的質量保證期為一年,在質量保證期內,設備出現(xiàn)問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現(xiàn)場,及時排除故障迅速恢復生產,在質量保證期內零配件出現(xiàn)問題乙方免費第一時間維修更換,乙方技術人員將不定期到設備現(xiàn)場了解設備使用情況及介紹正確的使用和保養(yǎng)方法
6.乙方對設備終生跟蹤服務,在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用
三.交貨時間:自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內安裝調試完畢交付使用
四.驗收:安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的.技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續(xù)
五.設備交付及運輸方式:
1、交貨地點:______________________
2、運輸方式:______________________
3、運輸費用:______________________
4、貨物風險:自貨物運至甲方工廠安裝現(xiàn)場后轉移至甲方,在此之前之一切風險由乙方承擔
六.設備付款方式:
1.支付方式:______________________
2.支付時間:___年___月___日
(1)合同簽訂后,甲方支付合同總額_____%為定金;
(2)乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進度款;
(3)余款雙方驗收完成后,一個月內付清。
3.開票時間:驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發(fā)票
七.人力不可抗力本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預見及不可抗事件。
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協(xié)商解決,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔違約責任
八.保密條款甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
九.解決合同糾紛方式:
1.本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。
特殊情況要變動應經雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應由責任方承擔造成的損失。
2.若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴3.違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十.其它
1.本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲方:______________________乙方:______________________
日期:___年___月___日
機械加工合同13
買方(甲方):
賣方(乙方):
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務,確保雙方實現(xiàn)各自的經濟目的,經雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一.設備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額
二.技術標準及售后服務:(乙方對產品質量負責的條件和期限)
1.甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
2.乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配不得更換配置
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4.安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓
5.設備的質量保證期為一年,在質量保證期內,設備出現(xiàn)問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現(xiàn)場,及時排除故障迅速恢復生產,在質量保證期內零配件出現(xiàn)問題乙方免費第一時間維修更換,乙方技術人員將不定期到設備現(xiàn)場了解設備使用情況及介紹正確的使用和保養(yǎng)方法
6.乙方對設備終生跟蹤服務,在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用
三.交貨時間:
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內安裝調試完畢交付使用
四.驗收:
安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續(xù)
五.設備交付及運輸方式:
1、交貨地點:有限公司
2、運輸方式:汽車公路運輸
3、運輸費用:由乙方承擔
4、貨物風險:自貨物運至甲方工廠安裝現(xiàn)場后轉移至甲方,在此之前之一切風險由乙方承擔
六.設備付款方式:
1.支付方式:銀行轉帳支付
2.支付時間:
(1)合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
(2)乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進度款;
(3)余款雙方驗收完成后,一個月內付清。
3.開票時間:驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發(fā)票
七.人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預見及不可抗事件。甲乙雙方的.任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協(xié)商解決,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔違約責任
八.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
九.解決合同糾紛方式:
1.本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應經雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應由責任方承擔造成的損失。
2.若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴
3.違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十.其它
1.本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲方:
乙方:
日期:
機械加工合同14
甲方:淮安華能電力工程有限公司(以下簡稱甲方) 乙方:楚州區(qū)寶龍電熱器廠(以下簡稱乙方)
一、 加工件名稱及數(shù)量
減速箱箱體,數(shù)量累計
二、 甲方職責
1、 甲方提供加工設備,包括立式車床c5116a、搖臂鉆床z3050、 5t電動葫蘆。
2、 甲方提供加工件所需工作場所、夾具。
3、 甲方負責對乙方人員管理及安全教育,以及工件出入廠門管 理。
4、 甲方因生產需要,可隨時使用所提供設備,并即時通知乙方。
三、 乙方職責
1、 乙方必須嚴格遵守甲方單位的各項規(guī)章制度。
2、 乙方提供設備操作人員,必須持證上崗;以及提供加工所需 刀具、量具等。
3、 乙方對安全管理、工件質量負全責,出現(xiàn)安全、質量問題甲 方概不負責。
4、 乙方負責工作場所的`文明生產,每天必須保持工完料盡場地 清。
5、 乙方加工人員必須精心維護、保養(yǎng)設備,因加工原因引起設 備損壞或精度降低,由乙方負責修理;損壞嚴重的由乙方負責賠償。
6、 乙方如需加班加工工件,必須提前通知甲方,服從甲方安 排。四、 結算方式 1、
2、
3、 每月進行一次費用結算 加工費用以加工件單價進行結算 若加工件規(guī)格發(fā)生變化,其加工單價應核實后重新定價
五、 違約責任
1、 甲、乙雙方協(xié)商解決。
2、 如協(xié)商不成提交淮安仲裁委仲裁。
3、 違約賠償:以違約造成的實際損失為賠償依據(jù)進行賠償。
六、 附則
1、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決
2、若協(xié)議有修訂,以最新協(xié)議為準
3、本協(xié)議經雙方簽章后生效
4、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)正、副本各一份
甲 方 乙 方
開戶行: 開戶行:
帳 號: 帳 號:
甲方簽訂人: 乙方簽訂人:
簽訂時間: 年 月 日
機械加工合同15
承攬方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________
定作方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。
二、加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
四、價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
五、驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
七、包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任。
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
八、定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的'____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
九、不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
十、糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按(_____)項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________代表人:________
____年____月____日
【機械加工合同】相關文章:
機械加工合同10-02
機械加工合同11-18
(精選)機械加工合同08-02
【經典】機械加工合同08-03
【熱門】機械加工合同10-05
機械加工合同【精】10-05
【薦】機械加工合同10-06
工廠機械加工合同10-20
關于機械加工合同10-12
機械加工合同【推薦】10-09