【熱】工程施工合同
在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì)中,合同對(duì)我們的幫助越來(lái)越大,合同的簽訂是對(duì)雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。知道嗎,寫(xiě)合同可是有方法的哦,以下是小編幫大家整理的工程施工合同,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
工程施工合同1
協(xié)議書(shū)發(fā)包方(發(fā)包人):_________________
承包方(承包人):_________________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就尉氏縣郵政局新增ATM機(jī)安裝改造工程,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:_________________工程地點(diǎn):_________________
工程內(nèi)容:_________________工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):_________________
資金來(lái)源:_________________
承包方式:_________________
二、工程承包范圍承包范圍
同工程內(nèi)容,其中墻面干掛瓷磚、地板磚發(fā)包方供應(yīng)。工程中主要材料經(jīng)發(fā)包方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)后由承包方按圖示尺寸購(gòu)買。
三、合同工期開(kāi)工日期
竣工日期:_________________
合同工期總?cè)諝v天數(shù) :_________________ 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):_________________
五、合同價(jià)款金額(大寫(xiě)):_________________
貳拾肆萬(wàn)元整(人民幣)¥:_________________元
六、組成合同的`文件組成本合同的文件包括
(1)本合同協(xié)議書(shū)
(2)中標(biāo)通知書(shū)
(3)投標(biāo)書(shū)及其附件
(4)本合同專用條款
(5)本合同通用條款
(6)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
(7)圖紙
(8)工程量清單
(9)工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
甲方:________
乙方:________
日期:________
工程施工合同2
發(fā)包人(全稱):__________________________________________________________________
承包人(全稱):__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:______________________________________________________________________
工程地點(diǎn):______________________________________________________________________
工程內(nèi)容:______________________________________________________________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):___________________
資金來(lái)源:______________________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍:______________________________________________________________________
三、合同工期:
開(kāi)工日期:______________________________________________________________________
竣工日期:______________________________________________________________________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________________天
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):__________________________________________________________________
五、合同價(jià)款
金額(大寫(xiě)):_____________________________元(人民幣)
¥:_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的.文件包括:
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、中標(biāo)通知書(shū)
3、投標(biāo)書(shū)及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間:________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點(diǎn): _________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發(fā)包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________住所:______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________
電話:_______________________________電話:______________________________________12
工程施工合同
傳真:_______________________________傳真:______________________________________
開(kāi)戶銀行:___________________________開(kāi)戶銀行:__________________________________
賬號(hào):_______________________________賬號(hào):______________________________________
郵政編碼:__________________________郵政編碼:_________________________________。12
工程施工合同3
甲方:____________________ (以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:____________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方同意將工程承包給乙方,為明確雙方權(quán)力與義務(wù),特簽訂如下協(xié)議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱:地點(diǎn):
二、承包方式
三、工程承包內(nèi)容
四、合同價(jià)款
五、付款方式
六、總工期要求個(gè)工作日。
七、甲方責(zé)任
1、甲方在通知乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí),施工場(chǎng)地應(yīng)具備三通一平等開(kāi)工條件。
2、甲方應(yīng)按合同付款方式及時(shí)支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導(dǎo)致施工無(wú)法進(jìn)行,乙方可停止施工,由甲方承擔(dān)已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟(jì)損失。
八、乙方責(zé)任
1、乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢,并符合驗(yàn)收要求。建筑工程申請(qǐng)認(rèn)證!財(cái)富值雙倍檢索優(yōu)先專屬展現(xiàn)同行交流
2、因乙方原因造成工程質(zhì)量問(wèn)題和工期延誤,由乙方承擔(dān)責(zé)任:質(zhì)量問(wèn)題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款元。
九、工程質(zhì)量、安全及保修
1、乙方應(yīng)按照?qǐng)D紙精心施工,工程質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、凡因乙方原因造成的'安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、工程竣工驗(yàn)收后,乙方對(duì)施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修________年。
十、爭(zhēng)議及解決辦法未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的,按以下方式解決爭(zhēng)議:
第一種解決方式:雙方達(dá)成仲裁協(xié)議,向約定的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
第二種解決方式:向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:_____
乙方:_____
_____年____月____日
工程施工合同4
甲方:______省_____市_____建筑公司 乙方:_____(身份證:____________________)
為優(yōu)質(zhì)、高效完成_____二級(jí)公路第五合同段工程的施工,充分發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì),經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商,甲方將_____二級(jí)公路第五合同段工程的技術(shù)方面的工作承包給乙方,并達(dá)成以下協(xié)議:
一、合作項(xiàng)目工程名稱_____二級(jí)公路第五合同段(昔董至瓦曉段)
二、工程技術(shù)承包范圍
1)工程施工復(fù)測(cè)及相關(guān)資料編制。
2)工程施工放樣及相關(guān)資料編制。
3)工程試驗(yàn)及相關(guān)資料編制。
4)工程質(zhì)檢及相關(guān)資料編制。
5)工程計(jì)量及相關(guān)資料編制。
6)工程變更及相關(guān)資料編制。
7)工程施工技術(shù)及工程的現(xiàn)場(chǎng)管理。
8)工程施工工藝及工序的控制。
9)工程竣工資料的編制。
三、合同工期
1)從甲方通知乙方人員進(jìn)場(chǎng)復(fù)測(cè)開(kāi)始至工程交工為止。
2)雙方擬定施工合作時(shí)間為_(kāi)____個(gè)月,即從________年_____月_____日到_______年_____月_____日,工期共_____個(gè)月。
3)以上合同工期,包括施工復(fù)測(cè)時(shí)間、雨季及因建設(shè)方、甲方等原因造成工程停工的時(shí)間,不包括工程竣工資料編制時(shí)間。
4)竣工資料編制時(shí)間為_(kāi)____個(gè)月。
5)若因建設(shè)方、甲方及雨季等原因工程無(wú)法完成,乙方不負(fù)任何責(zé)任。
6)如工期超出_____個(gè)月,甲方應(yīng)支付乙方超出工期的工程技術(shù)費(fèi)。
四、工程技術(shù)承包費(fèi)用
1)施工投標(biāo)工程技術(shù)費(fèi):甲方投標(biāo)工程總價(jià),扣除第100章費(fèi)用及工程備用金后按_____%計(jì)。
2)工程變更增加工程技術(shù)費(fèi):在施工過(guò)程中所產(chǎn)生的工程變更增加金額總量按_____%計(jì)。
3)工程中的非計(jì)量增加工程技術(shù)費(fèi):按該款項(xiàng)_____%計(jì)。
4)前兩項(xiàng)總計(jì)所產(chǎn)生的'技術(shù)費(fèi)若低于__元人民幣,則甲方支付給乙方_______元人民幣;若超出則按前兩項(xiàng)計(jì)算。
5)工程延期費(fèi):超出雙方約定的_____月的工期甲方每月支付乙方__________元人民幣的工程技術(shù)費(fèi)。
6)施工復(fù)測(cè)費(fèi):__________元人民幣/每公里。
7)竣工資料編制費(fèi):__________元人民幣。
工程施工合同5
發(fā)包方:_____________
承包方:_____________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和建筑安裝工程承包合同條例及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工程的具體情況,為明確雙方的權(quán)利義務(wù),簽訂本合同。
第一條工程項(xiàng)目
(一)工程名稱:_________________
(二)工程地點(diǎn):_________________
(三)工程內(nèi)容:_________________
(四)承包范圍:_________________
第二條工程造價(jià)(預(yù)算或概算)人民幣:_________________支付方式:_________________
第三條工期
第四條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和保修期
第五條雙方責(zé)任
(一)發(fā)包方責(zé)任:_________________
(二)承包方責(zé)任:_________________
第六條本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方(蓋章):_________________乙方(蓋章):_________________
住所:_________________住所:_________________
甲方代表(簽字):_________________乙方代表(簽字):_________________
電話:_________________電話:_________________
傳真:_________________傳真:________________
郵政編碼:_________________郵政編碼:_________________
簽訂地點(diǎn):_________________簽訂地點(diǎn):________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
工程施工合同6
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):
為了確保 ,需 ,依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用原則,雙方就本建設(shè)工程組織施工事項(xiàng)協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱:
二、工程地點(diǎn):
三、工程施工范圍及技術(shù)要求:
詳見(jiàn)施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價(jià):
本工程預(yù)算價(jià)為_(kāi)_萬(wàn)元整)(詳見(jiàn)工程預(yù)算書(shū))。
五、承包方式:
包工包料。
六、結(jié)算方式:
本工程結(jié)算時(shí)委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)結(jié)算審核下浮率為 ,工程量按實(shí)計(jì)算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生工程量計(jì)算,信息價(jià)、勞保費(fèi)用、定額套用及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等按本工程預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
七、付款方式:
工程竣工驗(yàn)收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價(jià)的90%, 余款10%作為保修金,待保修期滿后一個(gè)月內(nèi)付清。
八、工程工期:
工期總?cè)諝v天數(shù)為 天,自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書(shū)面申請(qǐng)經(jīng)甲方確認(rèn)后,工期可予以相應(yīng)順延。若乙方未按約定的日期完工,超過(guò)5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求:
1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數(shù)量進(jìn)行施工,按時(shí)保質(zhì)保量完成,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須達(dá)到合格以上。
2、乙方應(yīng)自覺(jué)提高安全生產(chǎn)意識(shí),做好現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)措施,確保施工安全,施工過(guò)程中一切安全責(zé)任及措施費(fèi)用概由乙方負(fù)責(zé)。
十、其它事項(xiàng):
1、乙方必須具備相應(yīng)的.施工資質(zhì),經(jīng)甲方認(rèn)定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。
3、本工程完成后,由乙方書(shū)面申請(qǐng)報(bào)甲方審批后方可進(jìn)行驗(yàn)收。
4、驗(yàn)收時(shí),若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內(nèi)整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為個(gè)月,質(zhì)量保修期自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算,保修期間發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題一切保修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。在甲方書(shū)面通知3日內(nèi),乙方未進(jìn)場(chǎng)修復(fù),視為自動(dòng)放棄保修金,由甲方委托它方維修。
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份),乙方執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件:施工圖紙及工程預(yù)算書(shū)
甲 方(蓋章):
乙 方(蓋章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
簽訂日期:
工程施工合同7
原告:________________法定代表人_______________,職務(wù)董事長(zhǎng),住__________市__________區(qū)__________街__________號(hào)樓__________室,郵編:________________電話:_____________
被告:________________公司,法定代表人_______________,職務(wù)總經(jīng)理,住__________市__________區(qū)__________號(hào),郵編:______________電話:_____________
案由:_________________建設(shè)工程施工合同糾紛
訴訟請(qǐng)求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元,延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項(xiàng)共計(jì) ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日,逾期支付,則以 ______________ 元為基數(shù),按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費(fèi)用由被告負(fù)擔(dān)。
事實(shí)與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同,按照合同約定,原告為被告建設(shè)的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項(xiàng)目B區(qū)的1#、2#樓的`外墻外保溫及飾面裝飾工程進(jìn)行施工,工期為50天,從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款,保修期自竣工之日起______個(gè)月,項(xiàng)目最后的結(jié)算金額為_(kāi)________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,過(guò)了保修期后,該項(xiàng)目并未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認(rèn)為,被告拒絕返還保修款的行為已構(gòu)成違約,嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益,故依《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定,特向貴院提起訴訟,請(qǐng)求依法裁判。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:________________有限公司
法定代表人:______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同8
甲方(發(fā)包方):______
乙方(承包方):______
甲、乙雙方遵循平等自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用原則,雙方就______合作事項(xiàng)協(xié)商一致,簽訂本分包合同,雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。
一、工程名稱:
香榭國(guó)際南區(qū)一期7、8樓
二、工程地點(diǎn):
江油市中醫(yī)院旁
三、工程承包內(nèi)容及范圍:
1、乙方負(fù)責(zé)按照設(shè)計(jì)圖紙、變更文件規(guī)范要求驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),玻璃幕墻的制作、安裝、保證正常使用。
2、施工所需各種材料、加工機(jī)械設(shè)備、各種工具均由乙方自理。
四、工程工期:
1、開(kāi)工日期:______年______月______日;竣工日期:______年______月______日;工程總?cè)諝v天數(shù):______天
2、施工過(guò)程中,如因人力不可抗拒等原因工期相應(yīng)順延;
五、工程質(zhì)量及材料要求:
1、各種材料下料、制作安裝,接頭位置、焊接等均應(yīng)符合規(guī)范要求。
2、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理提出的問(wèn)題應(yīng)立即安排人員處理,嚴(yán)禁拖延或不整改。
3、如某部位存在嚴(yán)重問(wèn)題,必須返工。
4、若返工造成延誤工期的,如對(duì)下道工序的工種造成停工,停工的工人人工費(fèi)由乙方賠償。
六、工程價(jià)款:
______元/平方米; (按實(shí)際面積進(jìn)行結(jié)算)
七、工程價(jià)款的撥付及結(jié)算方式:
1、工程款的支付:
八、考核驗(yàn)收:本合同甲方要求在以下方面對(duì)乙方進(jìn)行考核后方可決算:
1、安全生產(chǎn):乙方應(yīng)加強(qiáng)安全教育,認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范,嚴(yán)格遵守安全制度,落實(shí)安全措施,確保施工安全。如因乙方違章操作造成的一切傷亡事故,發(fā)生的任何費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
2、工程質(zhì)量:堅(jiān)持工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案等有關(guān)要求精心組織施工,確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的要求。
3、工程所使用材料必須經(jīng)甲方、監(jiān)理認(rèn)可,否則不得使用。
5、文明施工:加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理,嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)主管部門、環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定,做到文明施工。
九、甲方責(zé)任:
1、組織有關(guān)人員對(duì)乙方進(jìn)場(chǎng)施工作業(yè)人員進(jìn)行安全、質(zhì)量、文明施工、綜合治理等方面的教育,做好日常監(jiān)管工作。
2、組織及負(fù)責(zé)對(duì)乙方施工作業(yè)人員進(jìn)行施工技術(shù)、措施等方面的交底。
3、負(fù)責(zé)對(duì)乙方施工人員的安全、工程質(zhì)量、文明施工等方面的工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控,并按規(guī)定及時(shí)做好驗(yàn)收工作。
4、負(fù)責(zé)解決乙方進(jìn)場(chǎng)施工作業(yè)人員的住宿等問(wèn)題,并及時(shí)對(duì)其進(jìn)行衛(wèi)生等方面工作的指導(dǎo)、監(jiān)管。
十、乙方責(zé)任:
1、服從甲方對(duì)整個(gè)工程的運(yùn)行計(jì)劃指揮。按甲方的各項(xiàng)交底要求,嚴(yán)格按國(guó)家操作規(guī)范和施工驗(yàn)收規(guī)范,精心組織施工。
2、如乙方需要,生活用品及炊事用具由乙方自理。
3、材料進(jìn)場(chǎng)時(shí),由乙方卸料,配合甲方項(xiàng)目部收料人員共同驗(yàn)收,核對(duì)材料的合格證、標(biāo)牌、規(guī)格、數(shù)量,并按材料的'規(guī)格不同,有序、合理的堆放整齊,做好防銹保護(hù)工作。
5、乙方必須將廢料堆放入池,做好工完料凈場(chǎng)地清工作。
6、本工程所需的機(jī)械及勞動(dòng)防護(hù)用品全部費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
7、本班組在其相關(guān)工序開(kāi)始前和結(jié)束后,與其工序相關(guān)的班組必須辦理相關(guān)交接檢手續(xù)
8、嚴(yán)格執(zhí)行安全協(xié)議書(shū)中的規(guī)定,落實(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)措施,做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。
10、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)作業(yè)人員的管理,自覺(jué)遵守甲方的各項(xiàng)管理規(guī)定。
十一、違約責(zé)任:
1、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí),甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任:
(1)甲方不按約定核實(shí)乙方的工程量、或不按約定支付勞務(wù)作業(yè)工程款、或不按約定支付勞務(wù)作業(yè)工程款尾款時(shí),應(yīng)按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務(wù)作業(yè)工程款的利息;
(2)因甲方原因延誤工期超過(guò)十日的,應(yīng)向乙方支付怠工費(fèi),并順延延誤的乙方工作時(shí)間。
2、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí),乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延誤一日,應(yīng)向甲方支付本合同總價(jià)款0.5%的違約金;
(2)乙方施工的工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量要求,乙方應(yīng)賠償甲方材料損失費(fèi)、工具、機(jī)械租賃費(fèi)以及因工期延誤給甲方所造成的所有損失;
3、一方違約后,另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時(shí),違約方在承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
十二、本工程甲方委派同志為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,乙方委派同志為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,共同負(fù)責(zé)履行本合同的各項(xiàng)約定。
十三、爭(zhēng)議:
甲、乙雙方在履行本合同時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議,可自行協(xié)商解決。如協(xié)商不成的,可向工程所在地法院提起訴訟。
十四、本合同一式兩份自簽定后即生效,至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗(yàn)收、工程價(jià)款結(jié)清后即失效
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同9
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)__________________
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)__________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》,《中華人民共和國(guó)建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任,本著互相協(xié)作,確保施工項(xiàng)目順利完成的原則,經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點(diǎn):__________________.
二、工程承包范圍
安全維護(hù)及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造價(jià)
工程造價(jià)為:__________________元整
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
。1)本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國(guó)家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗(yàn)收)規(guī)程和規(guī)范。
。2)本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合______省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計(jì)價(jià)
1、本工程計(jì)算編制原則:按____________________________________統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。
2、人工、材料價(jià)格的確定:人工工資按__________________計(jì)取,材料價(jià)格按照__________________執(zhí)行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
八、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國(guó)家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi),以及洪水、地震等自然災(zāi)害,工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)),一次停水、停電8小時(shí)以上。
2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實(shí)際情況順延。
3、因乙方原因造成的`工期延誤,合同工期不能順延,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4、因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
九、工程款的支付
1、工程完工后,甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的80%.
2、在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價(jià)的97%,工程保修金留結(jié)算總價(jià)的3%,自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題15天內(nèi)全額返還,保修金不計(jì)利息。
十、違約責(zé)任
1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任,合同沒(méi)有約定的,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
2、因違約方違約造成對(duì)方損失的,違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。
十二、爭(zhēng)議的解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時(shí),雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資,如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過(guò)程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)__________________
乙方(公章)__________________
______年______月______日
工程施工合同10
甲方:_____________________
乙方:_____________________
甲乙雙方根據(jù)國(guó)務(wù)院《裝飾管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定,簽定本合同,并共同遵守。
一、施工內(nèi)容:
尺寸詳見(jiàn)附件。
二、施工日期:____年____月____日至____年____月____日完工,如工程日期需要續(xù)延,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定。
三、施工總造價(jià):___¥此造價(jià)為最終結(jié)算價(jià)。
四、結(jié)算方式:簽訂合同后甲方先付元預(yù)付款給乙方,余款在工程完工后日內(nèi)甲方一次性付給乙方,金額。
五、雙方責(zé)任:甲方認(rèn)真履行合同各項(xiàng)條款,并向乙方提供必須的施工場(chǎng)地及水、電源和必要的施工條件;負(fù)責(zé)施工隊(duì)清理好場(chǎng)地障礙物,做好施工前的準(zhǔn)備;負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽證、結(jié)算;如有外來(lái)因素對(duì)施工不利,應(yīng)做好協(xié)調(diào)和排除工作。施工中由甲方所造成對(duì)乙方人員損傷,由甲方負(fù)責(zé)。乙方必須嚴(yán)格按圖紙的要求進(jìn)行施工;應(yīng)遵守甲方所在單位的.一切規(guī)章制度,做到安全文明施工;保質(zhì)、保量按時(shí)交工。工程中乙方所造成人員損傷由乙方負(fù)責(zé)(如停電、水、天氣變化等延誤工期,不算施工工期)。
六、工程維修:工程安裝驗(yàn)收后,乙方負(fù)責(zé)保修月,保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期內(nèi),乙方施工原因造成的質(zhì)量問(wèn)題由乙方無(wú)償保修。
七、違約責(zé)任:若一方違約,違約方需向?qū)Ψ街Ц逗贤偨痤~%的違約金。
八、合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
九、設(shè)計(jì)方案樣稿、樣本為合同附件,與合同一并保存,具有同等的法律效力。
十、未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同11
合同編號(hào):___________
簽約時(shí)間:__________________________________
發(fā)包人(全稱):(以下簡(jiǎn)稱甲方)____________
承包人(全稱):(以下簡(jiǎn)稱乙方)____________
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就
工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本施工合同。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:________________________。
1.2工程地址:________________________。
1.3工程內(nèi)容:________________________。
1.4工程做法:________________________。
1.5承包范圍:________________________。
1.6承包方式:乙方包工包料。
1.7進(jìn)場(chǎng)材料:________________________。
1.8 工期:本工程工期為天,自_______年_____月__日開(kāi)工,于______年____月__日竣工。
1.9工程質(zhì)量:________________________。
第二條 合同價(jià)款、付款方式及結(jié)算
2.1合同單價(jià):________________________。
2.2合同總價(jià)款:______________________。
2.3付款方式及期限:__________________。
2.4計(jì)算原則:________________________。
第三條 甲方責(zé)任
3.1 甲方根據(jù)合同要求及時(shí)付款,因款項(xiàng)不到位而造成的工期延誤由甲方承擔(dān)。
3.2甲方負(fù)責(zé)審核并批準(zhǔn)乙方的施工圖設(shè)計(jì)、施工組織方案、隨時(shí)監(jiān)督檢查乙方施工進(jìn)度的質(zhì)量,組織對(duì)工程的竣工驗(yàn)收。
3.3 開(kāi)工前天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說(shuō)明 份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
3.4 指派 為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
3.5 負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹(shù)名木、綠地等不受損壞,并承擔(dān)應(yīng)費(fèi)用。
3.6如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)應(yīng)審批手續(xù)。
3.7開(kāi)工前雙方對(duì)前期工程進(jìn)行驗(yàn)收后交于乙方管理,如以后出現(xiàn)損壞由乙方負(fù)責(zé)。
3.8協(xié)調(diào)處理好建設(shè)單位及各分包單位與乙方在施工程序的合作,協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
第四條 乙方責(zé)任
4.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃交甲方審定。
4.2 指派 為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的'各項(xiàng)事宜。
4.3 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安排操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
4.4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹(shù)名木不受損壞本文。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
4.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保,成品保護(hù)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
4.7做好現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工,否則甲方有取追究乙方責(zé)任,并按施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度執(zhí)行。
第五條 關(guān)于工期的約定
5.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
5.2 甲方未按合同規(guī)定支付工程進(jìn)度款而影響施工進(jìn)度,工期順延。
5.3 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
5.4 因乙方責(zé)任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,工期不順延。
5.5因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。
第六條 工程驗(yàn)收
6.1在施工過(guò)程中分下列階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收;
。1)材料驗(yàn)收;
(2)隱蔽工程驗(yàn)收;
(3)竣工驗(yàn)收;
6.2甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。如甲方在接到驗(yàn)收通知單的24小時(shí)內(nèi)不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn),但由此造成停工,工期順延。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
6.3對(duì)工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進(jìn)行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按延期交付的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
6.4工程完工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到竣工驗(yàn)收通知單后___日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,乙方應(yīng)向甲方提交完整的竣工資料;
6.5雙方進(jìn)行竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程現(xiàn)場(chǎng)的全部安全,嚴(yán)把火災(zāi)關(guān),如引起火災(zāi)全部損失由乙方承擔(dān);
6.6本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起,乙方所施工的工程在正常使用和維護(hù)條件下,使用年限不應(yīng)少于年,保修期限為 年。
第七條 違約責(zé)任。
7.1 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。甲方按____元/天計(jì)算,支付乙方的損失。甲方不按合同的約定支付款,每延期一天,按付款額的0.1 %支付滯納金。
7.2 由于乙方原因,逾期竣工,乙方按天/元計(jì)算,向甲方支付違約金。
第八條 不可抗力
8.1由于戰(zhàn)爭(zhēng)和嚴(yán)重的火災(zāi)、洪水、臺(tái)風(fēng)、地震等屬于人力不可抗拒的原因。導(dǎo)致一方不能履行合同時(shí),不履行方應(yīng)在 7 日內(nèi)通知另一方,并在 14 日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行У姆勺C明文件和詳細(xì)書(shū)面。允許延期履行、部份履行或不履行合同,免除違約責(zé)任。
第九條 爭(zhēng)議或糾紛處理
9.1 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
9.2 當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),可向工程所在地人民法院起訴。
第十條 補(bǔ)充條款:___________________________________。
甲方(蓋章):____________________ 乙方(蓋章):____________________
法定代表人:____________________ 法定代表人:____________________
經(jīng)營(yíng)地址:______________________ 經(jīng)營(yíng)地址:______________________
委托代理人(簽字):____________ 委托代理人(簽字):____________
電話:__________________________ 電話:__________________________
傳真:__________________________ 傳真:__________________________
開(kāi)戶銀行:______________________ 開(kāi)戶銀行:______________________
日期:__________年______月____日 日期:__________年______月____日
工程施工合同12
甲方: 乙方:
甲方將________年期間的部分零星維修工程(每次的預(yù)算工程造價(jià)在20元以內(nèi))發(fā)包給乙方施工,經(jīng)甲乙雙方平等友好協(xié)商,簽訂以下合同:
一、工程地點(diǎn):
隨甲方指定的施工任務(wù)確定,在主____區(qū)范圍。
二、工程內(nèi)容:
三、工期:
四、本合同有效期:在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):或包工包料,或單包工,質(zhì)量合格。執(zhí)行現(xiàn)行國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。
六、工程價(jià)款和結(jié)算方式:以派工單上的約定為準(zhǔn)。
七、付款方式:施工完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,憑發(fā)票一周內(nèi)付清全款。
雙方責(zé)任:
。ㄒ唬、甲方責(zé)任:
1、協(xié)調(diào)工作由甲方負(fù)責(zé)。
2、按時(shí)支付工程款。
。ǘ⒁曳截(zé)任:
1、按照雙方確定的維修方案,按時(shí)完成施工任務(wù);工程保修期________年(如法律法規(guī)規(guī)定保修期超過(guò)________年的`執(zhí)行法律法規(guī)的規(guī)定),保修期負(fù)責(zé)無(wú)償保修。
2、按規(guī)范要求組織施工;負(fù)責(zé)對(duì)施工人員進(jìn)行安全教育和監(jiān)督;采取安全措施,做到安全文明施工。現(xiàn)場(chǎng)若發(fā)生任何安全事故,概由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
3、乙方全權(quán)委托:履行本合同。
八、違約責(zé)任:按《民法典》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
九、本合同雙方簽字蓋章生效,本合同一式肆份,甲方叁份乙方一份。
甲方:
法人代表:
經(jīng)辦人:
乙方:
法人代表:
經(jīng)辦人:
________年____月____日
________年____月____日
工程施工合同13
甲方:__________________________(以下稱甲方)
乙方:__________________________(以下稱乙方)
甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用友好合作的態(tài)度,按照依照《民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合弱電工程的具體情況,雙方達(dá)成如下合同條款,共同遵守。
甲乙雙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)有關(guān)部門審定具有弱電工程承包資質(zhì)的企業(yè)法人。甲方委托乙方完成本工程施工安裝的相關(guān)事項(xiàng),具體內(nèi)容參見(jiàn)合同附件之《網(wǎng)絡(luò)及監(jiān)控設(shè)備系統(tǒng)集成造價(jià)表》。
1、工程概況
、殴こ堂Q:_________________
、乒こ痰刂罚篲________________
、枪こ坛邪绞剑海òぐ、清包工、部分承包)
、裙こ淌┕じ艣r:
、偌追截(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理業(yè)主工地現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)問(wèn)題,保證現(xiàn)場(chǎng)正常施工的必要條件。乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間施工、完工。
、诩追綉(yīng)及時(shí)將工程材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng),由乙方負(fù)責(zé)搬運(yùn)并存放在業(yè)主指定的安全倉(cāng)庫(kù)。
2、甲乙雙方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)
、偶追截(zé)任:_________________
、埔曳截(zé)任:_________________
3、工程施工造價(jià)預(yù)算
、殴こ淌┕趧(wù)造價(jià):
大寫(xiě):(人民幣)_______________小寫(xiě)(RMB)____元整。其中:材料費(fèi):_________,人工費(fèi):_______,現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi):__________,設(shè)計(jì)費(fèi):________,垃圾清運(yùn)費(fèi):______,開(kāi)挖回填費(fèi):________根基預(yù)埋管路預(yù)埋費(fèi)_________稅金:________,其他費(fèi)用:__________。
⑵經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的'工程款按實(shí)際另計(jì)。
4、結(jié)算方式
、殴こ淌┕と藛T進(jìn)場(chǎng)預(yù)付合同造價(jià)工程款20%,即______元。
、凭路施工完畢經(jīng)業(yè)主初驗(yàn)合格支付工程款的70%,即____元。
5、附則
⑴甲乙雙方已明確本協(xié)議所規(guī)定的所有內(nèi)容,并無(wú)異議,雙方一致同意嚴(yán)格遵守本協(xié)議的要求進(jìn)行合作。
、票緟f(xié)議經(jīng)甲、乙雙方代表簽字并加蓋公章后生效。
、潜緟f(xié)議一式兩份,甲方、乙方各持一份。每份具有與本項(xiàng)目主合同同等法律效力。
⑷本協(xié)議隨主合同的變更、解除或終止而變更、解除或終止。
、晌幢M事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方代表:________________乙方代表:________________
_________________(簽章)_________________(簽章)
________年________月________日________年________月________日
工程施工合同14
建設(shè)方: (以下簡(jiǎn)稱甲方)電話:
施工方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)電話:
甲、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上,共同協(xié)商,就房屋屋頂彩鋼瓦工程施工達(dá)成以下協(xié)議:
1、甲方將屋頂建設(shè)工程一次性包工包料承包給乙方,價(jià)格為:瓦130元/平方,水槽55元/米,墻板100元/平方。
2、乙方所用的施工材料,質(zhì)量必須符合要求:彩鋼瓦(規(guī)格:4.0,泡沫厚7cm,)隔板、大方管、小方管、水槽。
3、乙方施工內(nèi)容:鋼架、彩鋼瓦、隔板、水槽、雨落管的運(yùn)送和安裝,(其中落雨管由甲方買材料,由乙方進(jìn)行安裝,不另計(jì)價(jià)格)。
4、乙方施工過(guò)程中,甲方將場(chǎng)地等協(xié)調(diào)好,并提供電等必要的`條件;乙方人員施工過(guò)程中的任何安全問(wèn)題由乙方承擔(dān),與甲方無(wú)關(guān)。
5、付款方式:工程結(jié)束一次付清。
6、若工程款全部付清后,未來(lái)十年內(nèi)此工程出現(xiàn)漏雨等非人為問(wèn)題,甲方有權(quán)叫乙方免費(fèi)維修。
此協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同15
甲方(鐵路發(fā)包方):中國(guó)鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司
鄭州建筑段
法定代表人(負(fù)責(zé)人):黃德忠
地址:鄭州市二七區(qū)淮河?xùn)|路5號(hào)
乙方(承包方):河南鴻翔建筑工程有限公司
法定代表人(負(fù)責(zé)人):范書(shū)建
地址:安陽(yáng)市解放大道180號(hào)(原安陽(yáng)縣政府院內(nèi))
簽訂日期:20xx年xx月xx日
簽訂地點(diǎn):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)建筑法》等法律法規(guī)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,就甲方向乙方發(fā)包鄭州東動(dòng)車段零小工程維修工程,簽訂本合同。
第一條工程概況
。ㄒ唬┕こ堂Q:鄭州東動(dòng)車段零小工程維修。
。ǘ┕こ痰攸c(diǎn):動(dòng)車段。
(三)工程內(nèi)容:動(dòng)車段零小工程維修。
(四)承包范圍:動(dòng)車段零星病害。
。ㄎ澹┏邪绞剑喉(xiàng)目總承包。
。┖贤瑑r(jià)款:本工程價(jià)格形式為固定總價(jià),工程款(總計(jì))(含增值稅)暫定為人民幣大寫(xiě)拾萬(wàn)伍仟伍佰柒拾肆元整(小寫(xiě):105574元)(其中不含稅價(jià)人民幣96856。88元,增值稅8717。12元),最終結(jié)算價(jià)以甲方上級(jí)單位實(shí)際批復(fù)為準(zhǔn),如金額發(fā)生變更,以補(bǔ)充協(xié)議形式進(jìn)行確定。
。ㄆ撸┵|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方按照承包范圍和行業(yè)現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行規(guī)范施工,確保施工安全。
第二條工程期限
工程總?cè)諝v天數(shù)自開(kāi)工之日起90天,開(kāi)工時(shí)間另行通知。
第三條工期延誤
(一)延期開(kāi)工。乙方因故不能按時(shí)開(kāi)工,應(yīng)在約定的開(kāi)工日期提前
7天向甲方書(shū)面提出延期開(kāi)工的要求和理由,并須獲得甲方書(shū)面同意。
。ǘ⿻和J┕。甲方認(rèn)為必要時(shí),可提出暫停施工要求并在停工后
72小時(shí)內(nèi)提出處理意見(jiàn),乙方應(yīng)在3天內(nèi)實(shí)施甲方處理意見(jiàn)。停工責(zé)任在乙方的,由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。
。ㄈ┭悠诳⒐ぁO铝星闆r造成竣工日期推遲的,經(jīng)甲方代表確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
1。工程量變化和設(shè)計(jì)變更。
2。材料由甲方供應(yīng)的,甲方未按約定時(shí)間供應(yīng)材料。
3。不可抗力。
乙方在以上情況發(fā)生后3天內(nèi)向甲方提出報(bào)告,甲方在收到報(bào)告后15天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù)。
非因上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
第四條雙方駐工地代表
(一)甲方駐工地代表姓名及職責(zé):星現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。
。ǘ┮曳今v工地代表姓名及職責(zé):余小祥負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全、技術(shù)、質(zhì)量的監(jiān)控。
第五條甲方的義務(wù)
(一)辦理施工所需證件、批件,清理場(chǎng)地,保證運(yùn)輸暢通。
(二)協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場(chǎng)周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)要求,并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
(三)根據(jù)合同約定支付工程款。
第六條乙方的義務(wù)
乙方保證具有建筑工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì),并保證該資質(zhì)在合同履行期限內(nèi)持續(xù)有效。
。ㄒ唬┰诠こ舔(yàn)收之前,負(fù)責(zé)對(duì)已完工程的成品保護(hù)。在此期間發(fā)生損壞的,由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)費(fèi)用。
(二)按約定的要求做好施工現(xiàn)場(chǎng)地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)工作。
(三)嚴(yán)格執(zhí)行本地區(qū)關(guān)于施工現(xiàn)場(chǎng)管理的有關(guān)規(guī)定,交工前清理現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到建筑物無(wú)污染,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)建筑垃圾。
。ㄋ模┮曳讲话春贤s定完成工作,造成工程損失,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
。ㄎ澹┮曳桨凑占s定負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目文件的收集、整理、歸檔,并保證其完整性、準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性、有效性和規(guī)范性。
(六)配合甲方財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,按甲方要求辦理財(cái)務(wù)手續(xù)、提供完備的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。
第七條價(jià)款支付與調(diào)整
。ㄒ唬┖贤瑑r(jià)款的調(diào)整。
固定總價(jià)合同:在合同簽訂后,工程總價(jià)不作調(diào)整。
。ǘ┕こ炭钪Ц。
采用竣工驗(yàn)收合格并乙方開(kāi)具合規(guī)發(fā)票,甲方完成向上級(jí)單位清算該筆款項(xiàng)后,于30日內(nèi)按中國(guó)鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司批準(zhǔn)的竣工結(jié)算值的95%工程款進(jìn)行結(jié)算,質(zhì)保期滿后支付尾款:
工程款給付時(shí)間
。üこ踢M(jìn)度、部位)
總造價(jià)百分比
金額(人民幣)
項(xiàng)目整修驗(yàn)收完畢95%
質(zhì)保期滿(新建、更改屋面防水為5年,造林、綠化工程為1年,其他質(zhì)保期為2年)5%
。ㄈ┰鲋刀惏l(fā)票。
乙方應(yīng)于辦理工程價(jià)款結(jié)算時(shí),按一般計(jì)稅方法向甲方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。增值稅專用發(fā)票開(kāi)票信息如下:
單位名稱:甲方增值稅相關(guān)信息
納稅人識(shí)別號(hào):
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:
銀行賬號(hào):
第八條材料設(shè)備供應(yīng)
。ㄒ唬┍竟こ趟褂玫牟牧嫌梢曳焦⿷(yīng)。具體購(gòu)買材料清單內(nèi)容可附件列表。
。ǘ┮曳截(fù)責(zé)采購(gòu)的材料、設(shè)備應(yīng)符合設(shè)計(jì)和國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,并附有合格證及檢測(cè)報(bào)告。材料的價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等,乙方在采購(gòu)前應(yīng)取得甲方書(shū)面同意。在合同執(zhí)行過(guò)程中,乙方有義務(wù)接受甲方隨時(shí)檢查。
第九條質(zhì)量與驗(yàn)收
。ㄒ唬┮曳綉(yīng)按照國(guó)家頒布的施工驗(yàn)收規(guī)范及工程設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行施工,接受甲方監(jiān)督,質(zhì)量驗(yàn)收必須符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)不符合合同約定的,乙方應(yīng)按規(guī)范要求,進(jìn)行返修并承擔(dān)費(fèi)用。
。ǘ╇[蔽工程驗(yàn)收。隱蔽工程在覆蓋、掩埋前,應(yīng)提前通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。
第十條知識(shí)產(chǎn)權(quán)
。ㄒ唬┘追教峁┙o乙方的圖紙、甲方為實(shí)施工程自行編制或委托編制的技術(shù)規(guī)范以及反映甲方要求的或其他類似性質(zhì)的文件的著作權(quán)屬于甲方,乙方可以為實(shí)現(xiàn)合同目的而復(fù)制、使用此類文件,但不能用于與合同無(wú)關(guān)的其他事項(xiàng)。未經(jīng)甲方書(shū)面同意,乙方不得為了合同以外的目的而復(fù)制、使用上述文件或?qū)⒅峁┙o任何第三方。
(二)乙方為實(shí)施工程所編制的文件,除署名權(quán)以外的著作權(quán)屬于甲方,乙方可因?qū)嵤┕こ痰倪\(yùn)行、調(diào)試、維修、改造等目的而復(fù)制、使用此類文件,但不能用于與合同無(wú)關(guān)的其他事項(xiàng)。未經(jīng)甲方書(shū)面同意,乙方不得為了合同以外的目的復(fù)制、使用上述文件或?qū)⒅峁┙o任何第三方。
。ㄈ┖贤(dāng)事人保證在履行合同過(guò)程中不侵犯對(duì)方及第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。乙方在使用材料、施工設(shè)備、工程設(shè)備或采用施工工藝時(shí),因侵犯他人的專利權(quán)或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)所引起的責(zé)任,由乙方承擔(dān);因甲方提供的材料、施工設(shè)備、工程設(shè)備或施工工藝導(dǎo)致侵權(quán)的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
。ㄋ模┮曳皆诤贤炗喦昂秃炗啎r(shí)已確定采用的專利、專有技術(shù)、技術(shù)秘密的使用費(fèi)已包含在簽約合同價(jià)款中。
第十一條保密條款
。ㄒ唬┘滓译p方同意,任何一方為履行本合同而提供給對(duì)方的任何商業(yè)信息或技術(shù)信息,以及一方在履約過(guò)程所知悉的`對(duì)方的商業(yè)秘密、締約條件、談判內(nèi)容等,包括本合同的內(nèi)容,除非提供方書(shū)面明確說(shuō)明為公知信息的以外,均可能構(gòu)成其“保密信息”。信息獲取一方保證應(yīng)采取合理的保密措施保護(hù)該等保密信息免受公開(kāi),不向任何第三方公開(kāi)該等保密信息,并且除為履行本合同目的外非經(jīng)對(duì)方事先書(shū)面同意不得使用任何保密信息。前述保密措施應(yīng)合理并不得低于知悉一方對(duì)自己的保密信息所采取的保護(hù)效果。因一方泄露或者不正當(dāng)使用該等保密信息而給對(duì)方造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方的所有損失。
。ǘ┪唇(jīng)對(duì)方同意,任何一方不得對(duì)對(duì)方的保密信息進(jìn)行復(fù)制或以其他方式保存。并且在對(duì)方要求或在雙方的業(yè)務(wù)關(guān)系終止時(shí),應(yīng)立即向?qū)Ψ綒w還所有保密信息及其副本、以及所有包含該保密信息或其部分的所有文件、資料和其他物品。
。ㄈ┤魏我环綄(duì)于保密信息的義務(wù)應(yīng)延續(xù)至該等信息因合法的原因而成為公開(kāi)信息。
。ㄋ模┥鲜霰C芤(guī)定不應(yīng)當(dāng)適用于以下信息:收到信息的一方有書(shū)面記錄可以證明其在披露方向其披露該等信息之前已經(jīng)知曉該信息;收到信息的一方?jīng)]有違反本合同的保密義務(wù)即從其他渠道獲得的公開(kāi)信息;或者收到信息的一方從對(duì)該等信息不負(fù)有保密義務(wù)的第三方獲得的信息。
第十二條質(zhì)量保證
。ㄒ唬┵|(zhì)量保證金。甲方從應(yīng)付乙方工程款內(nèi),按合同工程價(jià)款的5%預(yù)留質(zhì)量保證金,質(zhì)量保證金不計(jì)利息。甲方在質(zhì)量保證期滿后日內(nèi),退還乙方質(zhì)量保證金。
。ǘ┍P揄(xiàng)目及質(zhì)量保證期限:(按本合同第七條第二款執(zhí)行)。
。ㄈ┵|(zhì)量保證期間,屬于保修范圍和內(nèi)容的項(xiàng)目,甲方提出要求,乙方應(yīng)在接到修理通知后3天內(nèi)派人修理。否則,甲方可委托其它單位和人員修理,費(fèi)用由甲方在質(zhì)量保證金內(nèi)扣除,因此導(dǎo)致質(zhì)量保證金不足預(yù)留比例的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)補(bǔ)足,造成甲方損失的,乙方還應(yīng)按實(shí)際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十三條違約責(zé)任
(一)在合同履行過(guò)程中發(fā)生的下列情形,屬于乙方違約:
1、乙方轉(zhuǎn)包或違法分包的。
2、乙方采購(gòu)和使用不合格或不符合合同約定的材料和工程設(shè)備的。
3、因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合合同要求的。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自將已按照合同約定進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的材料或設(shè)備撤離施工現(xiàn)場(chǎng)的。
5、乙方未能按施工進(jìn)度計(jì)劃完成合同義務(wù),造成工期延誤的。
6、乙方在缺陷責(zé)任期及質(zhì)量保證期內(nèi),未能在合理期限對(duì)工程缺陷進(jìn)行修復(fù),或拒絕按甲方要求進(jìn)行修復(fù)的。
7、乙方明確表示或者以其行為表明不履行合同主要義務(wù)的。
8、乙方未能按照合同約定履行其他義務(wù)的。
。ǘ┮蛞曳降脑?qū)е鹿て谘诱`達(dá)7日的,甲方有權(quán)解除合同。甲方行使合同解除權(quán)的,有權(quán)要求乙方支付合同總額20%的違約金。
。ㄈ┮曳酱嬖诒緱l第(一)款約定的第1、2、3、7項(xiàng)中情形的,甲方有權(quán)解除合同,甲方行使合同解除權(quán)的,乙方應(yīng)支付合同總額20%的違約金,違約金不足以補(bǔ)償甲方損失的,乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
除本條第(一)款第1、2、3、7中情形之外,因乙方原因?qū)е潞贤獬,則甲、乙雙方應(yīng)在合同解除后7天內(nèi)完成估價(jià)、付款和清算,并按以下約定執(zhí)行:
1、合同解除后,乙方應(yīng)支付合同總額20%的違約金,并賠償因解除合同給甲方造成的損失。
2、甲方和乙方應(yīng)在合同解除后進(jìn)行清算,出具最終結(jié)清付款證書(shū),結(jié)清全部款項(xiàng)。
第十四條爭(zhēng)議解決方式
。ㄒ唬┧幸虮竞贤鸬幕蚺c本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議將通過(guò)雙方友好協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商達(dá)成一致的,雙方約定采取向工程所在地有管轄權(quán)的法院提起訴訟的爭(zhēng)議解決方式。
(二)仲裁、訴訟或調(diào)解進(jìn)行過(guò)程中,雙方將繼續(xù)履行本合同未涉爭(zhēng)議的其它部分。
第十五條不可抗力
。ㄒ唬┰诤贤男薪Y(jié)束之前任何時(shí)候,如果發(fā)生任何合同簽訂時(shí)雙方不可預(yù)見(jiàn)、不可避免并且不能克服的客觀情況,包括地震、水災(zāi)、重大傳染性疾病以及戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力情形,雙方協(xié)商一致后可決定暫緩履行或終止履行本合同。
。ǘ┤绻鲜霾豢煽沽κ录陌l(fā)生影響一方履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù),則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行不視為違約。
(三)本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同義務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)在不可抗力發(fā)生之日起15日內(nèi)通知另一方,并在其后的30日內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及其持續(xù)的充分證據(jù)。
。ㄋ模┤绻l(fā)生不可抗力事件,雙方應(yīng)協(xié)商,以找到公平的解決辦法,并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力事件的影響減小到最低限度,否則,未采取合理努力方應(yīng)就擴(kuò)大的損失承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第十六條通知
(一)甲、乙雙方因履行本合同或與本合同有關(guān)的一切通知都應(yīng)以書(shū)面形式送達(dá)對(duì)方,被送達(dá)方應(yīng)即時(shí)簽收。如由于被送達(dá)方的原因不能送達(dá)或被送達(dá)方拒絕簽收的,送達(dá)方可采用掛號(hào)信或者郵政特快專遞郵寄送達(dá),郵件寄至本合同記載之地址時(shí),即視為送達(dá)。
。ǘ╇p方確認(rèn)以下地址為相關(guān)通知、法律文書(shū)的送達(dá)地址:
雙方確認(rèn)以下地址為相關(guān)通知、法律文書(shū)、訴訟文件的送達(dá)地址:
甲方確認(rèn)的送達(dá)地址:鄭州市二七區(qū)淮河?xùn)|路5號(hào)
郵政編碼:
收件人:手機(jī)號(hào)碼:
乙方確認(rèn)的送達(dá)地址:安陽(yáng)市解放大道180號(hào)(原安陽(yáng)縣政府院內(nèi))
郵政編碼:
收件人:余小祥手機(jī)號(hào)碼:
第十七條其他約定
。ㄒ唬┍竞贤幢M事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
(二)雙方應(yīng)簽訂安全協(xié)議,作為本合同附件。
第十八條合同生效條件及文本數(shù)量
。ㄒ唬┍竞贤噪p方法定代表人(負(fù)責(zé)人)或委托代理人簽字并蓋章之日起生效。
(二)本合同一式陸份,甲乙雙方各執(zhí)叁份。
。ㄒ韵聼o(wú)正文)
本頁(yè)無(wú)正文,為中國(guó)鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司鄭州建筑段(甲方名稱)與河南鴻翔建筑工程有限公司(乙方名稱)建設(shè)工程施工合同(合同編號(hào):)簽署頁(yè)。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章):
法定代表人(負(fù)責(zé)人):法定代表人(負(fù)責(zé)人):
委托代理人(簽字):委托代理人(簽字):
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日
【工程施工合同】相關(guān)文章:
工程施工合同10-11
工程施工合同11-17
政工程施工合同10-15
修繕工程施工合同10-18
建設(shè)工程施工合同10-19
道路工程施工合同12-01
裝修工程施工合同11-15
監(jiān)控工程施工合同02-17
圍墻工程施工合同02-18
工程施工勞務(wù)合同03-14