【熱門】裝飾合同三篇
隨著人們法律意識(shí)的建立,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么問題來了,到底應(yīng)如何擬定合同呢?以下是小編收集整理的裝飾合同3篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
裝飾合同 篇1
甲方:
乙方:
甲方將人信陽光青年城17棟1門1602號(hào)房屋全權(quán)委托乙方進(jìn)行家庭裝飾,乙方為甲方制定了全額為叁萬玖仟叁佰叁拾肆元(¥39334.00元)的家庭工程預(yù)算單,甲方認(rèn)真閱讀后認(rèn)可乙方制定的家庭裝飾工程預(yù)算單,并同意實(shí)施該項(xiàng)工程,雙方協(xié)定如下:
一、工程施工前,甲方首先支付乙方30%全額工程款壹萬壹仟捌佰元(¥11800.00元);
二、工程施工中段,甲方再度支付乙方65%全額工程款貳萬伍仟伍佰陸拾柒元(¥25567.00元)。
三、工程施工結(jié)束后,甲方驗(yàn)收全部工程,合格滿意后再將余下的`5%全額工程款壹仟玖佰陸拾陸元(¥1966.00元)支付于乙方。
四、施工具體內(nèi)容以家庭裝飾工程預(yù)算單為準(zhǔn),如有問題,雙方可協(xié)商解決。
五、雙方不得以任何與工程無關(guān)的理由單方面終止合同,如有違約,違約方需支付兩萬元違約金于另一方。
六、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字生效。
甲方: 乙方:
年月日:
裝飾合同 篇2
據(jù)我們從北京市建筑裝飾協(xié)會(huì)家裝委員會(huì)了解到,北京市家庭裝飾裝修使用的正式合同為北京市工商局1999年9月1日頒布的《北京市家庭居室裝飾工程施工合同》。在北京地區(qū)施工的家庭裝修工程都必須統(tǒng)一使用此合同。
一、合同簽訂前七項(xiàng)原則
1、應(yīng)查看裝飾公司是否有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
2、應(yīng)查看裝飾公司是否具有資質(zhì)證書;
3、應(yīng)讓裝飾公司先出設(shè)計(jì)草圖;
4、考察裝飾公司用的是否是北京市工商局頒發(fā)的裝飾工程施工合同;
5、除簽訂合同以外,還需要有第三方認(rèn)證,如果裝飾公司沒有辦理這方面事情,您可要謹(jǐn)慎;
6、審核報(bào)價(jià),看一看裝飾公司執(zhí)行的是否是北京市行業(yè)指導(dǎo)價(jià),否則不要輕易簽訂;
7、詢問裝飾公司施工期間他們自己是否有質(zhì)檢員到施工現(xiàn)場(chǎng)巡檢,能否提供質(zhì)檢記錄。
二、合同簽訂時(shí)15個(gè)基本點(diǎn)
首先,我們看到的合同封面是北京市家裝居室裝飾裝修工程施工合同(1999版),下面要填寫是發(fā)包方(甲方)、承包方(乙方)各是誰、資質(zhì)等級(jí)及合同編號(hào),最下面寫的北京市工商行政管理局監(jiān)制,日期是1999年6月,F(xiàn)在家裝工程統(tǒng)一發(fā)的是家裝資質(zhì)證書,您一定要查看裝飾公司是否具有資質(zhì)證書。另外提醒您注意,合同必須加蓋施工單位的公章,以保證合同的合法性。
合同首頁有使用說明,第一是此合同文本適用于行政區(qū)域內(nèi)的家庭居室裝飾裝修工程;第二是工程承包方(乙方),應(yīng)具備工商行政管理部門核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并具有承攬家庭居室裝飾裝修工程的相應(yīng)資格;第三是甲、乙雙方當(dāng)事人直接簽訂此合同的,應(yīng)一式兩份,雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份;凡在本市各家庭裝飾裝修市場(chǎng)內(nèi)簽訂此合同的應(yīng)一式三份(甲、乙雙方及市場(chǎng)有關(guān)管理部門各執(zhí)一份)。
合同第一頁是北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協(xié)議條款。您要將合同中的發(fā)包發(fā)(甲方)、承包方(乙方)寫明,特別是承包方一欄,應(yīng)寫明裝飾公司的名稱、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)、注冊(cè)地址、法定代表人、委托代理人、本工程設(shè)計(jì)人及施工隊(duì)負(fù)責(zé)人,如果裝飾公司屬掛靠、承包企業(yè)的,“委托代理人”一欄要填寫法人委托的代理人姓名及聯(lián)系電話,并請(qǐng)?jiān)摴境鍪居杀粧炜繂挝环ㄈ碎_具的“法人委托書”。
1、合同第一條是工程概況,首先是工程地點(diǎn),一定要填寫詳細(xì);其次是工程承包可采用三種方式,即乙方包工、包全部材料;乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;乙方包工、甲方包全部材料,采取何種方式完全由甲方?jīng)Q定。其次是工程期限,最后將合同總造價(jià)寫清楚。
2、合同第二條寫到若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的'姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
3、合同第三條是施工圖紙。合同中規(guī)定了兩種方式,第一是甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙。
4、合同第四條規(guī)定了甲方的工作,即您的施工地要具備施工的條件。
5、第五條規(guī)定了乙方應(yīng)做的工作,即避免野蠻裝修。
6、第六條是工程變更。
7、合同第七條是材料供應(yīng)。第一按合同約定由甲方提供的材料,甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);第二按合同約定由乙方提供的材料,乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收。
8、合同第八條硬性規(guī)定了工期延誤的解決方法。
9、合同第九條是雙方約定本工程施工質(zhì)量按照20xx年3月1日?qǐng)?zhí)行的《北京市家庭裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》。
10、合同第十條是雙方約定在施工過程中分幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,合格的填寫是:第一階段是即主要材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)驗(yàn)收;第二階段是隱蔽工程結(jié)束后進(jìn)行驗(yàn)收;第三階段即工程全部結(jié)束,驗(yàn)收合格用戶簽字,結(jié)算完畢,進(jìn)入保修去現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收即可。乙方應(yīng)提前兩天通知甲方參加驗(yàn)收,階段驗(yàn)收后,應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。
11、合同第十一條是幾種工程款支付方式,一種是開工前先付60%,然后在工程進(jìn)度過半后,將其余的40%繳付給該公司所屬的家裝交易市場(chǎng)合同認(rèn)證處,再由市場(chǎng)根據(jù)工程進(jìn)度和質(zhì)量付給裝飾公司。另一種是分三次付款,您可按開工前三日付60%、工程進(jìn)度過半付35%、驗(yàn)收合格后付5%來安排。
12、合同第十二條是違約責(zé)任,其中規(guī)定合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。一定要認(rèn)真填寫,出了問題,全靠它的約定賠償您的損失。
13、合同第十三條是合同爭(zhēng)議的解決方式,首先您可以填向裝飾公司所在的市場(chǎng)的管理部門申請(qǐng)解決,解決不了,可到所區(qū)消協(xié)或北京市建筑裝飾協(xié)會(huì)家裝委員會(huì)調(diào)解,實(shí)在解決不了,可向當(dāng)?shù)?區(qū)或縣)人民法院起訴,由法院裁決。
14、合同第十四條是幾項(xiàng)具體的規(guī)定,涉及到垃圾清理費(fèi)、施工期間及工程竣工驗(yàn)收后鑰匙的保管及更換、施工期間乙方每天的工作時(shí)間等等。
15、合同第十五條是附則,其中規(guī)定合同必須經(jīng)雙方簽字。
裝飾合同 篇3
甲方:__________
乙方:__________
甲方委托乙方承擔(dān)本工程的施工.安裝任務(wù),為明確雙方權(quán)利和義務(wù),結(jié)合裝修工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
一. 工程概況
1. 工程名稱:________________
2. 工程地點(diǎn):________________
3. 工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單中項(xiàng)目為準(zhǔn);施工費(fèi)用以雙方簽認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單中單價(jià)為依據(jù),按實(shí)際工程量結(jié)算;增減項(xiàng)目需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定單價(jià)簽認(rèn)后生效,增減計(jì)施工、安裝項(xiàng)目。
4. 乙方按工程總造價(jià)收取6%管理費(fèi),計(jì)入工程款。
5. 雙方商定本工程____個(gè)工作日乙方按質(zhì)完成全部施工及安裝項(xiàng)目。即自________年____月____日起(日期以施工材料進(jìn)場(chǎng)的
第二天計(jì))
二. 甲方工作
1. 開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)和安放措施,若因甲方不采取必要的保護(hù)和安放措施而造成家具,陳設(shè)的損失由甲方承擔(dān)。
2. 向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施:協(xié)助乙方辦理施工申請(qǐng)、審批等手續(xù),并繳納物業(yè)管理處所需的一切費(fèi)用。
3. 對(duì)工程質(zhì)量,進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理變更、驗(yàn)收、登記手續(xù)和其它事宜。
4. 按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工所需甲方采購(gòu)的材料。
三. 乙方工作
1. 乙方派出專職工地工程監(jiān)理,負(fù)責(zé)合同的履行,按合同要求組織施工、保質(zhì),保量按期完成施工任務(wù):解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2. 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定,對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的防火安全負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按照雙方簽認(rèn)的圖紙或說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查和施工記錄。
3. 工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和施工成品進(jìn)行保護(hù)。
四. 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1. 本合同簽訂后,甲方預(yù)付乙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的50%(含設(shè)計(jì)定金),乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。
2. 工程施工過程中,泥、水、電工完成前期工程,木工進(jìn)場(chǎng)當(dāng)天甲方預(yù)付乙方
第二期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的30%及增加項(xiàng)目金額的50%:木工基本完成,油漆工進(jìn)場(chǎng)當(dāng)天甲方預(yù)付乙方
第三期工程款即付滿
第二次預(yù)算(以雙方簽認(rèn)項(xiàng)目的單價(jià)及實(shí)際工程尺寸數(shù)量計(jì)算)總工程款的95%,甲方預(yù)付的工程款以乙方開出的票據(jù)為依據(jù)。
3. 施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。
五. 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1. 本工程按雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單及其它約定由甲方采購(gòu)的施工材料,甲方應(yīng)在各項(xiàng)目工程施工前兩天采購(gòu)至現(xiàn)場(chǎng),由甲方采購(gòu)的材料。設(shè)備如不符質(zhì)量及要求對(duì)工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料及設(shè)備至施工現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)乙方驗(yàn)收后由乙方負(fù)責(zé)保管,如乙方保管不當(dāng)造成損失的,乙方負(fù)責(zé)賠償。
2. 凡由乙方采購(gòu)的材料,設(shè)備質(zhì)量或規(guī)格不符合雙方約定要求的應(yīng)禁止使用.若已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
六. 關(guān)于雙方責(zé)任的約定
1. 因甲方原因影響工期,工期相應(yīng)順延,并承擔(dān)由C、D、E、F條款原因造成乙方損失的賠償:
A. 不能按期.按時(shí)供水電:B、不能保證每天有8小時(shí)工作時(shí)間(含加班時(shí)間):C、不能按期提供自購(gòu)的材料、設(shè)備:D、提供的材料設(shè)備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成返工:E、不能按期付工程合款,而施工工程量未過半,乙方除收取已施工項(xiàng)目的費(fèi)用外另收工程設(shè)計(jì)費(fèi):F、非乙方造成的其它不可預(yù)見的原因。
2. 乙方責(zé)任
A. 不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應(yīng)損失由乙方承擔(dān):B、對(duì)竣工驗(yàn)收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝責(zé)任的質(zhì)量問題,乙方維修:C、乙方施工過程中違反操作規(guī)程造成的`人員傷害,責(zé)任由乙方負(fù)責(zé):D、由于乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償。E、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償,費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
七. 關(guān)于設(shè)計(jì)與施工及驗(yàn)收的約定
1. 乙方設(shè)計(jì)師完成施工圖后必須在商定的時(shí)間內(nèi)給甲方審圖,經(jīng)甲方確認(rèn)簽字認(rèn)可后乙方方可施工。
2. 乙方必須嚴(yán)格按甲方簽認(rèn)的圖紙施工.安裝。
3. 在施工過程中,甲方提出變更設(shè)計(jì),停止施工或增減項(xiàng)目,應(yīng)以書面形式通知乙方,列明停止施工或變更,增減的原因,工程部位、時(shí)間.材料等;乙方根據(jù)變更要求兩天內(nèi)向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價(jià),因停工等原因造成的機(jī)械呆滯、綜合管理費(fèi)延誤工期、補(bǔ)償停工和已采購(gòu)材料(因變更設(shè)計(jì)而無法利用所造成的材料浪費(fèi))等費(fèi)用清單。
4. 隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場(chǎng)驗(yàn)收,甲方兩天內(nèi)不驗(yàn)收,乙方可自檢后隱蔽并如實(shí)填寫隱蔽記錄,甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
5. 工程竣工后,乙方通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后兩天內(nèi)驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收.移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能驗(yàn)收,需及時(shí)書面通知乙方,另定驗(yàn)收日期,否則乙方視甲方通過驗(yàn)收。若另定驗(yàn)收日期,甲方應(yīng)承認(rèn)
第一通知時(shí)間為竣工日期,并承擔(dān)乙方看管場(chǎng)地的相關(guān)費(fèi)用。
八. 獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
1. 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,除順延工期外,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工,窩工所造成的損失,每停工或窩工一天甲方應(yīng)支付乙方____元;甲方不按合同的約定預(yù)付工程款,每拖期一天,按付款金額的___%加付滯納金。
2.由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付____元違約金。
3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為甲方已實(shí)際驗(yàn)收合格。
4.因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對(duì)方辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
九.雙方簽認(rèn)的裝飾工程報(bào)價(jià)單,施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致的其它具體問題協(xié)議,作為合同附件,與合同具同等效力。
十.本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十一.本合同經(jīng)雙方簽字后生效,如有不盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商解決不成雙方同意由當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)或人民法院判決。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
【裝飾合同】相關(guān)文章:
裝飾的合同02-09
裝飾裝修合同05-29
關(guān)于裝飾合同03-05
2022裝飾合同06-05
裝飾設(shè)計(jì)合同06-06
裝飾工程合同12-15
裝修裝飾合同02-21
建筑裝飾合同05-04
裝飾施工合同02-18
裝飾公司合同07-24