- 刮膩子合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
有關(guān)刮膩子合同四篇
隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,很多場合都離不了合同,它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么合同書的格式,你掌握了嗎?以下是小編整理的刮膩子合同4篇,歡迎大家分享。
刮膩子合同 篇1
刮膩子及滾涂料分包合同
發(fā)包方: (以下簡稱甲方) 承包方: (以下簡稱乙方) 遵照平等、自愿、公平、誠信的原則,雙方就刮膩子及滾涂料勞務(wù)分包工程施工事項協(xié)商一致,定立本勞務(wù)工程分包合同。
一、 工程概況。
1、 工程名稱:54#變電所
2、 工程地點:包鋼新體系2#高爐54#變電所
3、 工程內(nèi)容:包括整個工程內(nèi)墻面,頂棚、樓梯間刮膩子滾涂料,
具體做法及部位以設(shè)計圖紙、項目部、監(jiān)理單位、建設(shè)單位要求為準(zhǔn)。
二、 承包方式:
1、 本工程采取包工包料方式承包。
2、 甲方提供腳手架租賃事項,租賃費及相關(guān)一切費用由乙方出
3、 手工操作工具,以及其他需用料具均由乙方負(fù)責(zé)。
三、 承包范圍及工作內(nèi)容
1、 承包范圍:內(nèi)墻,門窗和頂棚、梁、樓梯刮膩子滾涂料
2、 工作內(nèi)容:
(1)、按照新體系變電所規(guī)范要求刮膩子滾涂料
(2)、容易受到雨水影響的內(nèi)墻門窗口和頂棚梁均按甲方要求加32.5R白水泥,白水泥由乙方負(fù)責(zé)
(3)凡是有露釘,露鐵部位均應(yīng)按甲方要求涂防銹漆,防銹漆由乙
方負(fù)責(zé)。
。4)頂板及梁底有未施工的預(yù)埋件時,應(yīng)留出埋件位置,并刷防銹漆,以免污染。
四、 承包價格
1、層高6米以下包含6米按實際刮膩子面積/㎡結(jié)算
2、層高6米以上的房間,房間整體按實際刮膩子面積元/㎡結(jié)算
五、 付款方式
施工過程中,每3天可申請撥付工程進(jìn)度的80%,待刮膩子滾涂料項目全部完工后,經(jīng)甲方及項目部監(jiān)理驗收達(dá)到要求后撥付剩余的20%
六、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求
1、 內(nèi)墻和頂棚刮膩子滾涂料驗收以樣品間為準(zhǔn)進(jìn)行驗收。
2、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格等級
3、 質(zhì)量驗收:每層刮膩子滾涂料完成后先進(jìn)行自檢,然后甲方技
術(shù)人員檢查后,報建設(shè)監(jiān)理單位驗收,每次驗收必須一次通過,多驗收一次,根據(jù)嚴(yán)重程度予以罰款50~200元。
4、 質(zhì)量要求:本工程具體質(zhì)量要求見技術(shù)質(zhì)量交底中要求和甲方
質(zhì)量檢查條款的規(guī)定。
5、 質(zhì)量達(dá)不到合格要求,乙方應(yīng)無償返修,按期整改,整改后仍
達(dá)不到合格要求,甲方有權(quán)解除合同,并賠償甲方損失。
七、 文明施工要求
1、 文明施工:保持施工現(xiàn)場整潔,做到工完料盡場地清,文明工
地檢查時,乙方必須按甲方要求及時安排人員進(jìn)行現(xiàn)場整改,如不及時安排人員整改,甲方將另派人員整改,工資加倍從乙方工程款中扣除。
2、 在施工過程中無論發(fā)生何種情況,不允許乙方的作業(yè)人員和甲
方及業(yè)主、相關(guān)的配合單位人員發(fā)生吵架,斗毆和圍堵甲方辦公室現(xiàn)象,發(fā)生矛盾應(yīng)通過正常合理程序反映解決,乙方不能以任何理由干擾甲方人員的正常工作,否則發(fā)生一次,甲方有權(quán)處罰,每次1萬元以上罰款。
八、 安全要求
嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程要求操作,保證施工安全,杜絕工傷事故發(fā)生。在施工中因乙方原因若出現(xiàn)任何意外傷亡事故,造成一切經(jīng)濟(jì)損失和后果全部由乙方負(fù)責(zé)。
九、 工期要求
1、本合同工期從合同簽訂到期每推后一天罰5000元,提前不獎。
2、如乙方的施工進(jìn)度達(dá)不到甲方的施工進(jìn)度要求,甲方有權(quán)終止合同或組織其他班組進(jìn)場施工,工資按實際完成工作量的70%結(jié)算。
十、 管理要求
1、 上班期間班組負(fù)責(zé)人必須在場,離開必須向項目部經(jīng)理請假。
2、 班組人員必須服從甲方的管理。
十一、 其他
1、 臨時停水,停電及雨天以及不可抗力原因造成停工,乙方自身
原因造成的停工整改,或甲方由特殊原因有預(yù)先通知的停工,不增加任何費用。
2、 凡有喜酒恐高癥心血管疾病,癲癇患者和不滿18周歲的.人員不
準(zhǔn)進(jìn)場施工。
3、 工人在往返途中的交通或其他意外事故,均由事故的有關(guān)責(zé)任
方承擔(dān),與甲方無關(guān)。
十二、 合同簽訂后,乙方不能以任何理由隨意解除合同,否則承
擔(dān)給甲方造成的所有損失。
十三、 乙方施工的工程質(zhì)量,安全,進(jìn)度,文明施工必須達(dá)到甲
方計劃要求,否則甲方有權(quán)終止合同。
十四、 本合同一式兩份,甲方、乙方各一份,雙方簽字后生效,
工程完成后并結(jié)算付款后自行失效。
甲方(代表): 乙方:
合同簽訂日期:
刮膩子合同 篇2
內(nèi)墻膩子和乳膠漆承包協(xié)議
甲方:百盛聯(lián)合建設(shè)集團(tuán)有限公司永中安置房項目部 (簡稱甲方) 乙方:董定芳 (身份證號碼:) (簡稱乙方) 甲方因工程建設(shè)需要,將龍灣新區(qū)道路網(wǎng)永中安置點拆遷安置房工程,內(nèi)墻膩子和乳膠漆工程以包工包料的方式承包給乙方施工。為保質(zhì)保量完成施工任務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商簽訂以下協(xié)議:
一、工程范圍:
永中安置房主體4#和7#樓
二、工程內(nèi)容
1、天棚:高、低縫處理和補縫,防銹漆處理,刮膩子二遍。
2、墻面:基層處理,刮膩子二遍。
3、樓梯間和電梯前室:基層處理,刮膩子,打砂紙,乳膠漆。
4、按以上工序進(jìn)行施工。
5、手工操作工具(膩子桶、刮板等)、電纜線。太陽燈、板車等工具均由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、對甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的機(jī)具,乙方應(yīng)認(rèn)真保管愛護(hù),如有丟失損壞,乙方負(fù)責(zé)賠償。
三、工期
以甲方進(jìn)度要求時間為準(zhǔn)。因乙方施工原因而延誤工期,每延誤一天罰款1000元。如遇以下情況,工期可以延誤,但必須經(jīng)甲方書面簽證認(rèn)可。
1、因甲方提出變更施工計劃或變更圖紙而不能繼續(xù)施工,工期延誤。
2、因遇不可抗拒或自然災(zāi)害影響施工,工期延誤。
四、工程單價及付款方式
1、工程量:按實際完成工程量結(jié)算。
2、工程單價:(1)刮膩子的墻面、頂棚、梁、柱價格為5.5元/㎡;(2)乳膠漆樓梯間和電梯前室價格為12元/m2;(3)踢腳線價格為2.5元/m。以上單價包含40%的總價發(fā)票。該單價已包含管理人員費用,工人加班工資,因墻體裂縫或墻面破壞、雨水淋濕影響等產(chǎn)生的返工、所有修補,辦理暫住證,勞保用品及其他輔助費用。因乙方施工原因出現(xiàn)返修質(zhì)量問題要求返工,相應(yīng)處理費用均由乙方全部承擔(dān)。以上單價乙方已綜合考慮市場價格
波動因素以及各種政策性調(diào)整因素,此單價為一次性包死。若乙方在施工過程中,滿足不了施工的各項要求或跟不上甲方的施工進(jìn)度,乙方必須無條件退場,結(jié)算按已完成合格工程量的80%決算。
3、付款辦法:工程量按月結(jié)算,工程量為第二月開始支付上個月的工程量,在次月15日前支付上月工程款的80%,通過預(yù)驗收支付至90%,余款待通過竣工驗收后三個月內(nèi)甲方一次性付清給乙方。甲方工程款匯入乙方個人帳戶(提供發(fā)票后才可支付工程款)。
五、質(zhì)量與安全
1、乙方必須嚴(yán)格按照現(xiàn)行操作規(guī)程及施工驗收規(guī)范進(jìn)行施工,施工質(zhì)量(表面光潔,不掉灰;無明顯刮痕;開關(guān)盒口方正、干凈;顏色均勻一致,以樣板間為標(biāo)準(zhǔn),交叉施工時做好保潔及成品保護(hù)工作,不得污染其它成品),保證觀感達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方在施工應(yīng)嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程,采取必要的安全防護(hù)措施,以確保施工安全,因乙方違章操作而引起的安全事故或發(fā)生其它意外事故,其責(zé)任與經(jīng)濟(jì)損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、乙方應(yīng)做好施工現(xiàn)場的保潔和文明施工,配合甲方定期進(jìn)行安全檢查,應(yīng)當(dāng)對工人進(jìn)行安全交底,并做好書面記錄。
4、已方現(xiàn)場施工人員必須辦理好暫住證、流動人口計劃生育證、就業(yè)證,所有的費用均由乙方負(fù)擔(dān)。
5、工人宿舍需專人管理,不得煮飯及賭博,如發(fā)現(xiàn)一律沒收并罰款。
六、甲方責(zé)任
1、每月工程款到位。如未能及時發(fā)放承擔(dān)乙方的一切損失。
2、參與工程組織施工管理。
3、負(fù)責(zé)進(jìn)場人員的膳宿場所和施工、生活用水、用電。
4、負(fù)責(zé)與班組之間的.協(xié)調(diào)。
5、及時反映乙方在施工中提出的技術(shù)建議。
6、甲方承擔(dān)工程施工過程中全部的實驗、檢驗、測試等費用。
七、乙方責(zé)任
1、工程質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),因乙方原因造成的質(zhì)量問題和工期延誤所造成的一切損失,由乙方負(fù)責(zé)。
2、施工中的材料調(diào)度、施工人員的管理有乙方全部負(fù)責(zé)。
3、必須遵守甲方單位的有關(guān)規(guī)章制度等及時辦理務(wù)工暫住證。
4、必須保質(zhì)、保量、按期完成任務(wù),不準(zhǔn)無故與業(yè)主發(fā)生糾紛。
5、按與甲方簽訂的施工安全生產(chǎn)責(zé)任書的要求進(jìn)行安全管理和承擔(dān)安全責(zé)任。
6、接受甲方的現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和施工質(zhì)量監(jiān)督,若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,必須返工至優(yōu)良,同時負(fù)擔(dān)相應(yīng)費用。
7、乙方必須在保質(zhì)保量的前提下節(jié)約用材,每天下班前必須做至落手清,乙方不能私自攜帶甲方材料出場。
8、乙方必須嚴(yán)格按照會審紀(jì)要、施工圖紙、相應(yīng)施工驗收標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)內(nèi)容的認(rèn)真組織施工,因乙方未嚴(yán)格按照上述要求組織造成工程停工,相應(yīng)費用均由乙方全面承擔(dān)。
9、乙方必須每月準(zhǔn)時發(fā)放班組民工工資。不得拖欠民工工資,不得滯留民工工資款。
10、在施工過程中乙方應(yīng)做好文明施工,嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程進(jìn)行,采取有力安全防護(hù)措施。如乙方造成他人和自身的一切人身傷亡、設(shè)備安全事故,其發(fā)生的責(zé)任及費用均由乙方負(fù)責(zé),甲方不付任何責(zé)任和費用。
11、如發(fā)現(xiàn)本工程乙方進(jìn)行轉(zhuǎn)包,甲方單方有權(quán)終止本合同。
八、其它
1、乙方必須服從監(jiān)理單位人員監(jiān)督和管理,虛心接受監(jiān)理人員的寶貴意見。
2、若甲、乙雙方之間發(fā)生爭端或糾紛,應(yīng)本著實事求是的原則友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成,任何一方可向本工程所在地管理轄區(qū)的人民法院提出訴訟。
3、本合同一式二份,雙方各持一份,工程款結(jié)清即失效。
甲方簽字(蓋章): 乙方簽字(蓋章):
年 月 日 年 月 日
刮膩子合同 篇3
發(fā)包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
為明確雙方責(zé)任,保障雙方的利益,保證工程的順利進(jìn)行,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,就天棚石膏、樓梯間乳膠漆工程事項訂立以下協(xié)議。
一、工程概況:
1、工程名稱:某某某某二期工程
2、工程地址:某某市某某路61號某某某某二期工地
3、工程量:(以實際完成面積為準(zhǔn))
二、工程承包方式、范圍和內(nèi)容
1、承包方式:乙方以包工包料、包質(zhì)量、包安全、包管理、包進(jìn)度方式承包。
2、承包范圍和內(nèi)容:某某某某二期工程逐棟承包,施工部位為天棚、柱梁面及樓梯間膩子等所有有關(guān)石膏、膩子施工部位。具體部位及施工做法以甲方設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、工作聯(lián)系單及交房標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
三、本工程采用以下條款按時辦理工程結(jié)算:
1、單價: 石膏 16 元/m2,樓梯間乳膠漆 23 元/m2 (含所有施工用材料、按實際施工面積計算)。以上價格包含施工的措施費(如:材料水平和垂直運輸、架體、三級配電箱、電線電纜、必要的工具、安全文明施工管理費、基層打磨、垃圾清理費等)。
四、工程款支付辦法及工程結(jié)算:
1、雙方商定本合同價款=固定單價(本合同約定單價)×實際施工面積。
2、工程進(jìn)度款支付辦法:每月25日按照已完工程量的50%支付工程款,全部完工支付至工程總價的80%,驗收通過后7天內(nèi)付清。
五、 工程工期:
合同生效后 2 日內(nèi)原材料及工人進(jìn)場,進(jìn)場后施工進(jìn)度按甲方制定的的進(jìn)度計劃完成。如因乙方原因造成工期延后,按照1000元/天進(jìn)行處罰,累計延誤工期超過5天,乙方無條件自動出場,并承擔(dān)由此而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。因甲方原因,如停水停電造成的停工,工期可順延。
六、 工程質(zhì)量:
1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方認(rèn)可的樣板顏色進(jìn)行施工,在施工前,材質(zhì)及顏色須得到甲方的認(rèn)可,否則所造成的.損失由乙方負(fù)責(zé),并接受甲方工地代表和監(jiān)理的監(jiān)督。
2、乙方需按約定采購材料,符合圖紙要求和國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),并提供產(chǎn)品合格證、使用說明書、性能檢測報告等,所購材料經(jīng)甲方、監(jiān)理方檢查確認(rèn)后,乙方才能施工使用,不符合要求的,乙方負(fù)責(zé)運出施工場地并重新采購.
3、甲乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承當(dāng),工期不予順延。
4、 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
七、 安全文明施工:
1、乙方提供的施工工藝應(yīng)符合《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》。
2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全造作規(guī)程》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
3、乙方所有進(jìn)場人員必須按照《安全操作規(guī)定》認(rèn)真執(zhí)行、落實責(zé)任和各項管理措施,加強(qiáng)督促檢查,搞好安全生產(chǎn)。所有進(jìn)場人員如身體不健康,或有不健康的面容,甲方有權(quán)其工人無條件退場。
4、乙方在施工過程中必須接受甲方相關(guān)人員的安全監(jiān)督和檢查,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)乙方人員有違反安全操作的現(xiàn)象,給予口頭警告,嚴(yán)重者采取現(xiàn)場罰款50—100元,罰款金額在結(jié)算中扣出,且由于乙方違反操作規(guī)程造成本人和他人的傷害,其后果及損失將由乙方負(fù)責(zé)。
5、在施工過程中如出現(xiàn)安全事故,乙方承擔(dān)一切相關(guān)責(zé)任。
八、 竣工驗收:
1、工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到合格及合格以上標(biāo)準(zhǔn)要求;必須滿足施工圖上要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方必須認(rèn)真按照施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計圖紙要求以及甲方技術(shù)交底內(nèi)容施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,若乙方未按規(guī)范施工,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),乙方必須按甲方的要求返工,直到符合約定標(biāo)準(zhǔn),返工所造成的費用概由乙方負(fù)責(zé),工期不予順延,并接受相關(guān)部門的處罰。
九、甲方工作:
1、甲方提供本工程相關(guān)的施工圖紙。
2、提供乙方施工所需用水、電源,提供設(shè)備材料放置場地。
3、協(xié)助協(xié)調(diào)主體施工各方的關(guān)系及對工程工序的整體調(diào)度。
4、對乙方施工的工程,甲方工地代表負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督,對不合格的工程(工序)甲方有權(quán)責(zé)令其返工或停工,因此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。
十、乙方工作:
1、熟悉施工圖紙,按圖施工,并自行負(fù)責(zé)場內(nèi)的各種水平和垂直運輸。
2、嚴(yán)格遵守安全施工、防火等規(guī)范和制度,承擔(dān)施工中造成的事故責(zé)任和費用;做好現(xiàn)場自身范圍內(nèi)的保衛(wèi)和垃圾清理等工作。
3、工程竣工驗收交付甲方前,乙方承擔(dān)材料設(shè)備和工程成品的保管責(zé)任,保管期間發(fā)生丟失或損壞,乙方承擔(dān)重置和修復(fù)責(zé)任。甲方提前使用發(fā)生的損壞,由乙方進(jìn)行維修,材料費用由甲方承擔(dān)。
4、因施工需要,乙方須對建筑物某些局部結(jié)構(gòu)、設(shè)施或設(shè)備管線等進(jìn)行破壞性施工的,應(yīng)與甲方協(xié)商,經(jīng)甲方同意后方可施工,并在甲方要求的時間內(nèi)恢復(fù)原狀。
5、乙方的施工隊伍必須遵守國家相關(guān)規(guī)定,服從甲方的現(xiàn)場管理安排,使施工能正常進(jìn)行;施工現(xiàn)場出現(xiàn)打架斗毆、聚眾鬧事等事件,每出現(xiàn)一次,甲方有權(quán)對乙方處以人民幣500元/次的罰款。
十一、違約責(zé)任:
1、合同簽訂生效后,合同的任何變動均需雙方協(xié)商后以書面形式確定,一方擅自變更或終止合同,則需向守約方支付合同結(jié)算總價的20%作為違約金,并賠償由此給守約方造成的損失。
2、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線等,承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失
和事故責(zé)任(包括罰款)。
3、乙方未按約定交付各類資料,經(jīng)甲方一次催告后5日內(nèi)仍不移交齊全的,視乙方延誤工期,按本合同有關(guān)工期延誤違約條款處理,并仍有交付資料的義務(wù)。
4、本合同簽訂后,未經(jīng)甲方同意,乙方不得轉(zhuǎn)包工程。否則,乙方賠償由此給甲方造成的損失。
5、乙方違反本合同約定而需要承擔(dān)的違約金和賠償金等款項,甲方均有權(quán)直接從工程款中扣收,不足部分由乙方另行支付。
6、雙方均不需對不可抗力因素造成的損害承擔(dān)責(zé)任。不可抗力發(fā)生之后,乙方應(yīng)迅速采取措施,盡量減少損失,并在24小時內(nèi)向甲方通報災(zāi)害情況。災(zāi)害繼續(xù)發(fā)生的,乙方應(yīng)每隔5天向甲方報告一次災(zāi)害情況,直到災(zāi)害結(jié)束。
十二、其它:
1、合同履行期間,雙方發(fā)生爭議時應(yīng)先協(xié)商解決。若協(xié)商不成,可向項目所在地的人民法院起訴。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
3、本補充協(xié)議簽定后,乙方不得以任何理由阻止甲方另外安排其它施工隊伍進(jìn)度。(如因乙方施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工、施工中的配合和服從管理達(dá)不到甲方要求等原因,甲方有權(quán)安排其它施工單位進(jìn)場)。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
授權(quán)代理人: 授權(quán)代理人:
電 話:電 話:
日 期: 日 期:
刮膩子合同 篇4
工程勞務(wù)承發(fā)包協(xié)議書
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著平等互利、公平、公正、自愿、誠實信用的原則,就甲方將※※※※※※勞務(wù)發(fā)包給乙方達(dá)成以下一致協(xié)議,以便共同遵守。
一、工程概況
1.1工程名稱:※※※※※※工程;
1.2工程地點:※※※※※※;
二、勞務(wù)分包內(nèi)容及分包方式
2.1分包內(nèi)容:※※※※※※商鋪及住宅室內(nèi)頂板、梁、墻(板下100mm,廚衛(wèi)間除外)刮膩子;樓梯間、公共走道頂板、墻、梁刮膩子乳膠漆飾面施工,其中包括公共部位有設(shè)計要求的踢腳線描刷工作。
2.2承包方式:乙方包人工、包材料、包器具、包質(zhì)量安全。
三、發(fā)包方進(jìn)度、質(zhì)量、文明施工要求
3.1進(jìn)度要求:1)計劃工期 年 月 日至 年 月 日;
2)滿足甲方進(jìn)度計劃要求,合理安排組織人員數(shù)量滿足總工期進(jìn)度需求。人力資源安排做到隨工期緊、緩而應(yīng)變增、減。
3.2質(zhì)量要求:(1)按照圖紙和設(shè)計變更的要求及甲方和監(jiān)理的要求施工,原材料滿足甲方和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求;(2)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范和分戶驗收標(biāo)準(zhǔn)施工;
。3)陰陽角方正順直,公共部位膩子刮完需打磨平整,確保刷完乳膠漆無膩刀刮痕,乳膠漆面層應(yīng)涂刷纖細(xì),均勻、無流墜。(4)如有質(zhì)量問題及上級部門的質(zhì)量罰款由乙方承擔(dān);(4)乙方施工過程中,抓好檢查制度,對沒有自檢或檢查不合格的工程不充許進(jìn)行下道工序施工,否則造成的質(zhì)量問題所發(fā)生的一切費用由乙方承擔(dān);(5)確?⒐を炇贞P(guān)于本分包內(nèi)容的驗收一次通過;
3.3工程保修:工程質(zhì)量保修質(zhì)保期為竣工驗收合格后 年,出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方要負(fù)責(zé)維修。否則甲方自行安排處理,從乙方質(zhì)保金雙倍扣除。
3.4安全文明、成品保護(hù):施工中攪拌材料場地必須用塑料布保護(hù)地面;施工用的大xx、膠水等材料施工完后必須清出工作面,且清理過程中不允許拋灑、隨意丟棄而污染其他工種的成品,如出現(xiàn)此種情況乙方承擔(dān)全部責(zé)任;施工完畢后必須做到掃地出門標(biāo)準(zhǔn)。
四、單價、工程量計算及付款方式
4.1、單 價:(1)室內(nèi)頂棚 元/㎡;(2)樓梯間走道公共部位 元/㎡。
4.2、面積計算方式:采用展開面積計算規(guī)則,按實際發(fā)生展開面計算
4.3、付款方式:
4.4、質(zhì)保金扣押比例:分包工程量總價的 %。質(zhì)保期后一次付清。
五、甲乙雙方權(quán)力、義務(wù)
5.1甲方權(quán)利、義務(wù)
。1)甲方負(fù)責(zé)提供住宿,生活條件,保證基本生活用水、用電。
。2)甲方對工程應(yīng)做好技術(shù)交底及安全技術(shù)交底,一式三份由當(dāng)事人簽字。
。3)甲方應(yīng)對上崗人員有培訓(xùn)、教育、考核、檢查督促獎罰權(quán)利。
。4)當(dāng)乙方施工進(jìn)度和質(zhì)量不能滿足甲方要求時,甲方通知乙方調(diào)整改正,如還不能滿足要求,甲方有權(quán)責(zé)令乙方退場,終止合同并賠償甲方損失。
5.2乙方權(quán)利、義務(wù)
。1)乙方應(yīng)派素質(zhì)較高、技術(shù)過硬的施工人員進(jìn)場施工,并服從甲方施工現(xiàn)場的各項管理規(guī)定,聽從甲方管理人員的合理安排和指揮,不得頂撞辱罵甲方及建設(shè)單位、監(jiān)理單位現(xiàn)場管理人員,言行舉止要文明。
。2)乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行甲方與業(yè)主簽定的`《建筑施工合同》條款,維護(hù)甲方的利益。
。3)乙方在協(xié)商履行過程中不能以任何方式手段造成工程停工或集中鬧事,如有發(fā)生造成的后果由乙方承擔(dān)責(zé)任。
。4)乙方在現(xiàn)場的施工人員需管好自己的安全工作,乙方施工人員出現(xiàn)安全事故由于是自身原因引起的,由乙方自己承擔(dān)。住宿生活方面需服從甲方的管理安排,積極做好防火、防盜工作,提高個人防護(hù)意識。
。5)在所約定的工程未全部施工完畢前,乙方無故停工造成甲方損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,若停工超過3日仍未復(fù)工,則甲方有權(quán)解除合同,另由第三方完成未完工工程。且甲方對乙方已完工程不給予結(jié)算,不支付任何費用。
六、爭議解決辦法
施工中甲乙雙方發(fā)生爭議時,應(yīng)先友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成可在合同履行地裁委會申請勞動仲裁,或直接向合同履行所在地人民法院提起訴訟。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同雙方簽字蓋章之日起生效。 本合同甲、乙雙方各自履行完自己權(quán)力和義務(wù)后自動解除廢止。
發(fā)包單位: 承包單位:
負(fù)責(zé)人簽字: 負(fù)責(zé)人簽字:
電 話:電話:
年 月 日年 月 日
【刮膩子合同】相關(guān)文章:
刮膩子合同匯總6篇05-05
刮膩子合同合集5篇04-30
【精華】刮膩子合同4篇05-01
刮膩子合同匯編7篇05-03
刮膩子合同合集五篇04-28
關(guān)于刮膩子合同3篇04-30
刮膩子合同范本(通用5篇)06-03
刮膩子施工合同范本(通用14篇)08-17
合同轉(zhuǎn)讓合同04-22