公路合同范本
隨著人們法律意識的建立,合同的用途越來越廣泛,它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?下面是小編為大家整理的公路合同范本,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
公路合同范本1
發(fā)包方,甲方:
承包方,乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程管理?xiàng)l例》等國家相關(guān)的法律法規(guī);雙方本著誠實(shí)信用,公平合理,互惠互利的原則,簽訂毛面公路施工協(xié)議(注:1.所有工程管理費(fèi)用和稅收一并在內(nèi));甲乙雙方共同達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.在甲方的指定地點(diǎn)修建2公里長的毛面公路。
第二條承包方式及雙方工作職責(zé)
1.采用固定單價(jià)法雙包,即包工、包料;
2.甲方派代表對工程所使用的材料、質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督,負(fù)責(zé)民爆物品的購買、保管、由專業(yè)放炮員裝藥放炮,并協(xié)助乙方對施工現(xiàn)場的水、電使用所涉及的農(nóng)戶進(jìn)行協(xié)調(diào)工作。所有費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
3.乙方嚴(yán)格按照合同的規(guī)定,采用甲方認(rèn)可的合格材料進(jìn)場施工,接受甲方代表的監(jiān)督,并做好安全包圍和垃圾清運(yùn)工作,否則造成的原材料返工及人工工資等費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
第三條 安全施工及工程日期
1.乙方在施工期間嚴(yán)格按照建筑安裝工程安全技術(shù)和工人安全操作規(guī)程及其他安全方面的施工操作規(guī)程等,以及相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行文明安全施工。并在施工現(xiàn)場及兩頭設(shè)立安全警示標(biāo)志,對車輛及行人的安全負(fù)責(zé)。
2.由于乙方違反以上條款,違反安全施工和操作規(guī)程及相關(guān)法律法規(guī)而造成的`一切安全事故,由乙方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)賠償和法律責(zé)任。
3.按照村級公共服務(wù)和社會(huì)管理相關(guān)規(guī)定,自簽訂合同之日起至20xx年3月30日完工。如因不可抗拒的自然因素和社會(huì)因素而造成工期延誤,其完工期限順延。
第四條驗(yàn)收及付款方式
甲、乙雙方派代表按合同約定工程質(zhì)量驗(yàn)收合格后按照村級公共服務(wù)文件知道精神付款,工程總費(fèi)用為:128000元;開工一星期后付工程總款的10%,工完驗(yàn)收合格后付總款的80%,余10%在一年后全部付清,保證金1萬元,工程完工后退還乙方。
第五條違約責(zé)任
如單方違約,罰工程總款的20%的違約金。
本合同一式二份,經(jīng)甲、乙雙方代表簽字之日起生效,同具法律效力。如有未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
發(fā)包方:奉節(jié)縣天翔有限公司永茂煤礦承包方:
代表人:
二○xx年十二月八日 二○xx年十二月八日
公路合同范本2
甲方: 縣 鄉(xiāng) 村村委會(huì)
乙方: 身份證號碼 住址: 縣 鄉(xiāng) 村
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《公路建設(shè)施工承包合同條例》及公路工程建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合村道公路建設(shè)工程的具體情況,甲、乙雙方就該合同段公路工程,在平等互利協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱和地點(diǎn)
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
二、工程承包范圍及內(nèi)容
該段路基為泥坯路面,要求路基平整。寬度(4—5)米,涵洞、水溝由甲方負(fù)責(zé)。削巖、降坡,由乙方負(fù)責(zé)。降坡坡度能使東風(fēng)車載重自由上下為原則。
三、承包方式
本工程采取包工、包料、包質(zhì)量、包工期、包安全的不變單價(jià)承包方式。
四、工程造價(jià)
根據(jù)工程量、測算本合同段工程承包總造價(jià)為人民幣
五、工程施工工期
本合同施工工期為 天,(雨天除外), 年 月 日開工,于 年 月 日竣工。
六、甲、乙雙方的權(quán)利,義務(wù)
1、甲方的主要權(quán)力、義務(wù)。
(1)甲方的主要權(quán)利
派出質(zhì)量監(jiān)督人員對乙方承包的.工程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。
(2)甲方的主要義務(wù)
、偌追浇拥揭曳津(yàn)收申請后,組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收.
、谪(fù)責(zé)提供取土料場,棄土料場,負(fù)責(zé)解決賠償所涉及到的青苗及林木損失。負(fù)責(zé)組織砍伐整條路面的林木障礙。
2、乙方的主要權(quán)力、義務(wù)
(1)乙方的主要權(quán)力,開工前按約定領(lǐng)取工程起動(dòng)款 元,完工后。
(2)有權(quán)自行采購所需材料及施工人員的調(diào)度。
(3)嚴(yán)格按照施工規(guī)范進(jìn)行施工,保證工程質(zhì)量。在施工過程中,如有人為阻擋,人員、機(jī)械誤工費(fèi)照價(jià)計(jì)算由甲方全部負(fù)責(zé)賠償。
(4)制定安全技術(shù)措施,承擔(dān)安全事故所發(fā)生的費(fèi)用。
七、違約責(zé)任
本合同簽字蓋章后生效,雙方都要認(rèn)真履行合同條款,如一方有違約行為,則按合同約定的條款執(zhí)行(違約方賠償對方總造價(jià)5%的違約金),并按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)條款追究違約方的責(zé)任。
八、附則
1、本合同一式2份,合同雙方各執(zhí)一份。
2、合同雙方簽字蓋章后生效,結(jié)清工程款后,合同自行終止,本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
甲 方:
乙 方:
年 月 日
公路合同范本3
建設(shè)單位: (以下簡稱甲方) 承包方: (以下簡稱乙方) 甲乙雙方為了明確職責(zé)范圍和經(jīng)濟(jì)關(guān)系,分工協(xié)作,相互制約,較好地完成工程任務(wù),確保工程質(zhì)量,經(jīng)雙方協(xié)商簽定本合同,共同遵守。
一、工程名稱及項(xiàng)目
道路維修工程
二、甲方承擔(dān)的責(zé)任
1、甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙和施工技術(shù)規(guī)范。
2、派工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查和施工技術(shù)認(rèn)可,提出變更圖紙施工計(jì)劃通知。
3、按施工程序流程進(jìn)行工程驗(yàn)收,按承包定額和實(shí)際發(fā)生的工程量進(jìn)行工程結(jié)算。
三、乙方承擔(dān)的責(zé)任
1、乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙和施工技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工。
2、施工中所需的.一切施工設(shè)備自行解決。
3、因施工錯(cuò)誤和工程質(zhì)量問題造成工程返工,應(yīng)負(fù)擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。
4、一切施工程序及工藝,必須提前報(bào)請甲方,在取得甲方工程技術(shù)人員認(rèn)可簽字后方可施工,否則應(yīng)負(fù)一切后果。
5、施工中出現(xiàn)的一切車輛、人員傷亡事故,完全由乙方自負(fù)。
6、工程所需的一切材料,必須嚴(yán)格按照規(guī)范要求的規(guī)格和質(zhì)量進(jìn)行采購,費(fèi)用均由乙方自己墊付,工程竣工后驗(yàn)收合格統(tǒng)一結(jié)算。
四、施工時(shí)間
工程動(dòng)工時(shí)間為20xx年6月20日到20xx年9月15日,
五、竣工驗(yàn)收與結(jié)算
工程竣工后,由甲方組織驗(yàn)收小組進(jìn)行初驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問題,根據(jù)情況進(jìn)行處罰或令其返工。合格后按合同規(guī)定進(jìn)行結(jié)算。
六、承包費(fèi)用及定額費(fèi)用
工程總造價(jià):人民幣 元整,(¥ 元)
本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,工程備案一份。
甲方: 法定代表人:
乙方:
公路合同范本4
甲方(托運(yùn)方):
乙方(承運(yùn)方):
甲方委托乙方以汽車運(yùn)輸方式承運(yùn)甲方托運(yùn)貨物,雙方本著平等互利、友好協(xié)商的原則,依法簽訂本合同。
第一條:承運(yùn)貨物及起止地點(diǎn)、運(yùn)輸時(shí)間要求:
1.1 貨物的起運(yùn)和到達(dá)地點(diǎn)為:(見附件)。
1.2 運(yùn)輸時(shí)間要求:(見附件)。
1.3 甲方托運(yùn)的貨物內(nèi)容,以貨物交接清單為準(zhǔn)。
第二條:費(fèi)用及其結(jié)算方式
2.1 運(yùn)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為:(見附件)
2.2 結(jié)算方法為:乙方在每月 日至 日將上個(gè)月的《業(yè)務(wù)結(jié)算匯總表》(包括紙檔和電子檔)及對應(yīng)的“結(jié)算憑證”(必須填列內(nèi)容完整、有大田操作部門蓋章和經(jīng)辦人簽名、有收貨單位簽收和蓋章簽名)送于甲方進(jìn)行校核;雙方核對無誤后,乙方出具正式運(yùn)輸發(fā)票,甲方確認(rèn)后用銀行轉(zhuǎn)帳方式支付。如有需扣除的款項(xiàng),應(yīng)在運(yùn)費(fèi)中扣除。
第三條:甲方責(zé)任
3.1 所托運(yùn)貨物不屬于國家違禁品。
3.2 負(fù)責(zé)提供準(zhǔn)確的提貨和貨物送達(dá)地點(diǎn)、電話、收貨人和聯(lián)系人等有關(guān)資料。
3.3 負(fù)責(zé)貨物的包裝,并確保包裝符合要求。
3.4 負(fù)責(zé)對乙方有關(guān)責(zé)任人和操作人員進(jìn)行運(yùn)作要求培訓(xùn)。
3.5 甲方應(yīng)按合同要求及時(shí)支付運(yùn)費(fèi)。
第四條:乙方責(zé)任
4.1 乙方及其承運(yùn)工具、駕駛員,必須具備合法營運(yùn)資格,必須有齊備的國家政府部門核發(fā)的有效證件及牌照。提供虛假資料一經(jīng)查證,甲方有權(quán)單方解除合同,并依法追究
乙方的違約責(zé)任。
4.2 從乙方接到甲方日發(fā)貨通知時(shí)起,乙方必須在甲方指定時(shí)間內(nèi)到達(dá)甲方指定裝貨點(diǎn)提貨,乙方未依照雙方約定時(shí)間到達(dá),乙方應(yīng)按次償付甲方違約金 元,因此給方造成損失的,由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4.3 乙方車輛必須車容整潔,車廂衛(wèi)生,符合甲方貨物的運(yùn)輸要求,不符合要求的車輛和人員甲方有權(quán)拒絕使用,因此而產(chǎn)生的損失由乙方承擔(dān)。
4.4 提貨時(shí)乙方必須仔細(xì)清點(diǎn)貨物的數(shù)量、規(guī)格和型號,并在乙方運(yùn)單和貨物清單上簽字確認(rèn)。
4.5 從提貨并辦理完發(fā)運(yùn)手續(xù)的當(dāng)日24時(shí)開始計(jì)算時(shí)間,乙方必須嚴(yán)格按照雙方約定的期限,將貨物送達(dá)指定地點(diǎn),如未依照雙方指定時(shí)間內(nèi)到達(dá),由乙方承擔(dān)該次延誤的所有責(zé)任。
4.6 乙方應(yīng)按照甲方對貨物運(yùn)輸?shù)木唧w要求,負(fù)責(zé)運(yùn)輸全程的貨物安全,自提貨后至收貨人簽收前所出現(xiàn)貨物短少、被盜、被搶、雨淋、破損、污染、交通意外、交通違章等由乙方原因造成貨運(yùn)事故而形成的一切損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。發(fā)生貨運(yùn)事故后,乙方應(yīng)第一時(shí)間出具貨運(yùn)事故記錄,并在事故發(fā)生次日起計(jì)算30天以內(nèi)向甲方清償事故損失,其賠償依據(jù)為甲方對貨品的聲明價(jià)值,但因不可抗力(如地震、洪水、戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害、政府管制等)所造成的損失除外。
4.7 乙方在運(yùn)輸途中,天氣、路況、車況等發(fā)生異常情況時(shí),如洪水、冰雪、塌方、修路、交通事故、車輛損壞、車輛修理等,乙方人員應(yīng)在第一時(shí)間通知甲方,按照甲方人員的'要求進(jìn)行處理,如擅自處理異常情況而造成不良后果的一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4.8 貨物走失或稱逃貨(定義:非發(fā)生可見性事故,超過5天未將甲方貨物送達(dá)甲方指定目的地并不知去向,視為貨物走失或稱逃貨),乙方應(yīng)按照甲方的聲明價(jià)值先行賠付。貨物走失后又被追回的,貨物由甲方?jīng)Q定是否安排收回,在收回或部分收回的情況下,扣除期間產(chǎn)生的貨損、調(diào)價(jià)和運(yùn)費(fèi)等損失后退回其余相應(yīng)賠款。
4.9 對甲方要求整車運(yùn)送的貨物,在運(yùn)輸途中,乙方人員未經(jīng)甲方人員同意不得擅自轉(zhuǎn)換運(yùn)載工具、不得拆卸貨物和改變貨物的疊裝方式、不得拼裝其它物品;乙方若違規(guī)轉(zhuǎn)載、拼裝、拆卸等造成的一切后果由乙方承擔(dān)。
4.10 對于甲方要求零擔(dān)運(yùn)輸?shù)姆俏kU(xiǎn)品貨物,乙方不得將甲方的貨物與危險(xiǎn)品等混裝,如發(fā)生混裝,則由此造成的一切后果由乙方承擔(dān),且甲方有權(quán)單方面解除與乙方的運(yùn)輸合同。
4.11 乙方將貨物送達(dá)交付時(shí),應(yīng)認(rèn)真核對收貨人的身份,必須取回有收貨人簽名或加蓋公章的有效回單,并在約定時(shí)間內(nèi)交給甲方,如出現(xiàn)回單丟失或不能按時(shí)回單,乙方必須賠償由此給甲方所造成的一切損失,包括但不限于有關(guān)貨款無法收回。
4.12 乙方應(yīng)保證承運(yùn)司機(jī)在途期間保持手機(jī)24小時(shí)開機(jī),乙方在運(yùn)輸途中應(yīng)及時(shí)向甲方反饋車輛在途跟蹤情況,如乙方不匯報(bào)或甲方無法與在途車輛聯(lián)系的情況發(fā)生并造成違約、產(chǎn)生損失或不良影響的,乙方應(yīng)賠償甲方因此而造成的一切損失。
4.13 乙方承運(yùn)司機(jī)在到達(dá)目的地前,應(yīng)提前一個(gè)小時(shí)通知收貨單位或甲方指定人員,做好接車卸貨準(zhǔn)備。
4.14 乙方在任何情況下都不得留置甲方所托運(yùn)的任何貨物。未經(jīng)甲方允許,乙方擅自留置甲方貨物而造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
第五條:其它違約責(zé)任
5.1 甲方無正當(dāng)理由不按時(shí)支付運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)的,超過一周后每增加一天支付應(yīng)計(jì)運(yùn)費(fèi)萬分之三的滯納金。
5.2 因甲方提供資料不齊全而導(dǎo)致乙方無法送達(dá)或者延誤送達(dá),損失由甲方負(fù)責(zé)。乙方在運(yùn)輸過程中如果發(fā)現(xiàn)甲方所提供的收貨人聯(lián)系電話、地址有誤,必須及時(shí)與甲方聯(lián)系尋求解決辦法,否則損失由乙方負(fù)責(zé)。
5.3如乙方在派送過程中因派送的服務(wù)質(zhì)量未達(dá)到客戶要求而引起客戶投訴、發(fā)生客戶拒付運(yùn)費(fèi)等問題,其責(zé)任由乙方承擔(dān),乙方須賠償由此給甲方所造成的損失。
5.4 若乙方?jīng)]有嚴(yán)格的查驗(yàn)收貨人身份,致使收貨人收錯(cuò)貨或沒有收到貨,由此造成的損失由乙方承擔(dān),乙方須按貨物的實(shí)際損失價(jià)值向甲方賠償。
第六條:貨物運(yùn)輸質(zhì)量考核指標(biāo)
6.1 為保證貨物運(yùn)輸質(zhì)量,甲方按貨物運(yùn)輸質(zhì)量考核指標(biāo),每月對乙方進(jìn)行一次評估考核,具體考核指標(biāo)要求如下(按月統(tǒng)計(jì)):
、 準(zhǔn)時(shí)提貨率: ≥97%
② 準(zhǔn)時(shí)到達(dá)率: ≥97%
、 貨損貨差率: ≤0.03%
④ 簽單返還及時(shí)率: ≥99%
、 客戶投訴率: ≤1%
6.2 質(zhì)量考核指標(biāo)計(jì)算方法:
、 準(zhǔn)時(shí)提貨率=每月準(zhǔn)時(shí)提貨票數(shù)/每月實(shí)際發(fā)貨票數(shù)×100%
② 準(zhǔn)時(shí)到達(dá)率=每月準(zhǔn)時(shí)簽收的票數(shù)/每月所承運(yùn)的票數(shù)×100%
、 貨損貨差率=每月承運(yùn)貨物殘損、差錯(cuò)、丟失的件數(shù)/每月承運(yùn)貨物總件數(shù)×100%
、 簽單返還及時(shí)率=及時(shí)返還的簽單數(shù)/應(yīng)返還簽單數(shù)×100%
⑤ 客戶投訴率 = 客戶投訴次數(shù)/所承運(yùn)貨物的總票數(shù)
6.3 甲方按月統(tǒng)計(jì)乙方的運(yùn)輸質(zhì)量指標(biāo)完成情況,對乙方未達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目,甲方將對乙方處以 元/項(xiàng)·次的經(jīng)濟(jì)處罰,如果乙方上述任何一項(xiàng)指標(biāo)連續(xù)兩個(gè)月未達(dá)標(biāo),甲方除按有關(guān)規(guī)定處罰外,還有權(quán)單方面終止合同。
6.4上述考核指標(biāo)僅用于服務(wù)質(zhì)量考核,乙方不得援引上述指標(biāo)作為自己的免責(zé)條款。
第七條:文本及時(shí)效
7.1 本合同簽訂時(shí),雙方必須出具法人資格文件和其他注冊資料。如屬法人委托人簽署的,應(yīng)有法人委托書。
7.2 本合同文本條款適用于大田集團(tuán)其他運(yùn)輸業(yè)務(wù),如需增加其他運(yùn)輸線路,以補(bǔ)充協(xié)議的形式確定運(yùn)價(jià)。
7.3 當(dāng)乙方提供的運(yùn)單背書條款與本合同發(fā)生沖突時(shí),以本合同為準(zhǔn)。
7.4 雙方如有其它約定事項(xiàng),也可用合同附件加以說明,合同附件作為合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。
7.5 本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
7.6 本合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
7.7 本合同全部內(nèi)容屬商業(yè)秘密,雙方均有責(zé)任保守秘密。
第八條:變更與終止
8.1 合同如有變更或者補(bǔ)充,經(jīng)協(xié)商一致后以補(bǔ)充協(xié)議確定,補(bǔ)充協(xié)議與原合同具有同等效力。
8.2 合同有效期內(nèi),雙方不得無故單方面終止合同。
第九條:糾紛及其仲裁
9.1 若本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商無效的,雙方均可提請 (指合同簽訂地)仲裁委員會(huì)按照該會(huì)仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方有約束力。
甲 方: (公章) 乙 方: 地 址: 地 址:
代表人: 代表人:
簽署日期: 簽署日期:
開戶行: 開戶行:
帳 號: 帳 號:
公路合同范本5
甲方:
乙方:__________工程隊(duì)
為確保______公路按時(shí)、按質(zhì)、按量完成,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、公路建設(shè)路線及工期要求:
1、公路建設(shè)路線為____________________。
2、工期要求是______年_____月_____日至______年_____月_____日。
二、公路建設(shè)的內(nèi)容:公路路基開挖工程。
三、公路建設(shè)技術(shù)要求:
1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米,彎道地段為6.1米;每公里設(shè)置4個(gè)錯(cuò)車道,錯(cuò)車道有效寬度為6.1米。
2、線型要求滿足行車順適,特殊地段最大縱坡不得大于10%,縱坡長度不得大于80米,彎道最小半徑不得小于15米。
3、土質(zhì)邊坡按1:0.5-1:0.75,堅(jiān)石邊坡按1:0.2,軟石邊坡按1:0.3的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開挖。
四、工程驗(yàn)收及付款方式:
1、乙方全部完成公路路基開挖工程后,由鄉(xiāng)政府組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。
2、工程承包經(jīng)費(fèi)為每公里2.75萬元,乙方進(jìn)場并完成500米的路基開挖后,甲方再按工程進(jìn)度工程款的30%預(yù)付給乙方作工程建設(shè)費(fèi)用;整個(gè)工程按時(shí)按按量完工,經(jīng)鄉(xiāng)人民政府組織相關(guān)部門驗(yàn)收合格后,一次性付清工程款。
五、施工安全責(zé)任:
乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施,按照安全操作規(guī)程施工,達(dá)到安全生產(chǎn)的目的。乙方無論任何時(shí)候發(fā)生安全事故,造成的一切后果由乙方自負(fù),甲方概不負(fù)責(zé)。
六、雙方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù):
1、公路建設(shè)必須按照本合同規(guī)定的技術(shù)要求一次開挖到位,未完成整條線路的工程或不按合同工期完工的,甲方拒絕支付費(fèi)用,所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
2、甲方必須搞好公路經(jīng)過的山林田土、房屋、墳?zāi)沟鹊膮f(xié)調(diào)和搬遷工作,如因未搞好協(xié)調(diào)和搬遷造成乙方工程誤工的',從第3天算起,每天按1000元計(jì)支付乙方的誤工費(fèi)。
3、在施工過程中,乙方的機(jī)械燃油由乙方自行負(fù)責(zé)運(yùn)輸。
4、甲方必須派員協(xié)助乙方進(jìn)行施工。
七、違約處理:
1、甲方代表不能及時(shí)給出必要指令、確認(rèn)、批準(zhǔn),不按合同約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù)、支付款項(xiàng)及發(fā)生其它使合同無法履行的行為,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任(包括支付因其違約導(dǎo)致乙方增加的經(jīng)濟(jì)支出和從應(yīng)支付之日起計(jì)算的應(yīng)支付款項(xiàng)的利息等),相應(yīng)順延工期;按協(xié)議條款約定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的損失。
2、乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)和規(guī)范的要求,或發(fā)生其它使合同無法履行的行為,甲方代表可通知乙方,支付違約金________元,賠償因其違約給甲方造成的損失。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應(yīng)提前___天通知違約方后,方可中止或解除合同,由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
八、爭議解決:
甲乙雙方因合同發(fā)生爭議,向___________的單位或人員要求調(diào)解;調(diào)解或者協(xié)商不成的向_______________人民法院起訴。
九、合同份數(shù):
本合同一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)___份,自雙方簽字之日生效。
甲方:
代表:
______年_____月____日
乙方:
代表:
______年_____月____日
公路合同范本6
尊敬的審判長,審判員:
作為本案被告特別授權(quán)委托代理人,經(jīng)認(rèn)真研究本案相關(guān)事實(shí),證據(jù)及有關(guān)法規(guī),我們認(rèn)為本案爭議焦點(diǎn)有三:1保險(xiǎn)合同是否有效2貨損原因3是否屬保險(xiǎn)責(zé)任范圍原告在保險(xiǎn)合同中并無可保利益,因此保險(xiǎn)合同無效。此外,貨損一不屬自然災(zāi)害,二非保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的意外事故所致,充分的證據(jù)表明系因承運(yùn)人的過失或托運(yùn)人過錯(cuò)導(dǎo)致。亦即:因綁扎不當(dāng)及包裝不當(dāng)所致。依相關(guān)保單,保險(xiǎn)條款及法規(guī),不屬保險(xiǎn)責(zé)任范圍,屬于保險(xiǎn)除外責(zé)任。依法保險(xiǎn)人不負(fù)保險(xiǎn)賠償責(zé)任。茲提出如下代理意見供合議庭參考:
為便于合議庭客觀公正審理案件,茲歸納本案基本事實(shí)如下:
20xx年10月30日原告與中國*一冶金建設(shè)公司訂立“汽車運(yùn)輸協(xié)議”約定:在運(yùn)輸途中設(shè)備如有損壞,由承運(yùn)人全權(quán)負(fù)責(zé);接受貨方委托,代辦貨物保險(xiǎn)(原告證據(jù)2);
20xx年11月1日原告向被告投保國內(nèi)水路,陸路貨物運(yùn)輸綜合險(xiǎn),保險(xiǎn)標(biāo)的為:“吊車200噸”。被保險(xiǎn)人為原告(原告證據(jù)1)。11月2日原告將中國*一冶金建設(shè)公司的7200型履帶吊車運(yùn)送至濟(jì)*鋼廠。
11月3日貨運(yùn)抵目的地后,經(jīng)貨,運(yùn)雙方派員查看,發(fā)現(xiàn)吊車臂桿磨損,并簽發(fā)一份“貨物運(yùn)輸簽收單”。(原告舉證附件三會(huì)簽紀(jì)錄第6行提及此簽收單)確認(rèn)因運(yùn)輸綁扎等原因貨物有以下部件磨損(被告證據(jù)1)。
11月7日,貨主,承運(yùn)人,日本供方及進(jìn)口商四方經(jīng)現(xiàn)場勘驗(yàn),確認(rèn)有21處磨損。其中副臂頭桿和臂桿主弦管嚴(yán)重磨損報(bào)廢。另七根腹桿嚴(yán)重磨損需修復(fù)。其余部分需油柒修補(bǔ)。同時(shí)確認(rèn):在運(yùn)輸中出現(xiàn)磨損(原告證據(jù)3)。
20xx年6月托運(yùn)人收到原告賠償款人民幣130,722元(原告證據(jù)8)。
一本案保險(xiǎn)合同因原告對保險(xiǎn)標(biāo)的無保險(xiǎn)利益而無效。
本案投保人是承運(yùn)人,承運(yùn)人對運(yùn)輸中的貨物并不具有法律上承認(rèn)的保險(xiǎn)利益,不能投保貨運(yùn)險(xiǎn);貨運(yùn)險(xiǎn)性質(zhì)上屬財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),其保險(xiǎn)標(biāo)的為運(yùn)輸過程中貨物的毀損或滅失引起的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益。承運(yùn)人對該運(yùn)輸中的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益,并無法律上承認(rèn)的利益。但承運(yùn)人對其承運(yùn)的貨物負(fù)有保管,照料之責(zé),對由于貨損造成的損失對貨方負(fù)有賠償之責(zé),而責(zé)任保險(xiǎn)是指以被保險(xiǎn)人對第三者依法應(yīng)負(fù)的賠償責(zé)任為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)(保險(xiǎn)法第50條)。因而可以投保貨運(yùn)責(zé)任險(xiǎn)。
原告作為承運(yùn)人本應(yīng)投保貨運(yùn)責(zé)任險(xiǎn),卻向保險(xiǎn)人投保一般貨運(yùn)險(xiǎn),并以自已作為被保險(xiǎn)人。其事先明知只能代貨主投保。在其與貨主訂立的汽車運(yùn)輸協(xié)議第8條約定接受貨方委托,代辦貨物保險(xiǎn)。且事先已向貨主收取了保險(xiǎn)費(fèi)24000元。由于承運(yùn)人對運(yùn)輸中的貨物的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益不具有保險(xiǎn)利益,因此原告對本案保險(xiǎn)標(biāo)的不具有法律上承認(rèn)的利益,依保險(xiǎn)法第12條相關(guān)規(guī)定,本案保險(xiǎn)合同無效。
<保險(xiǎn)法>第12條規(guī)定:投保人對保險(xiǎn)標(biāo)的應(yīng)當(dāng)具有保險(xiǎn)利益。投保人對保險(xiǎn)標(biāo)的不具有保險(xiǎn)利益的,保險(xiǎn)合同無效。保險(xiǎn)利益是指投保人對保險(xiǎn)標(biāo)的具有的法律上承認(rèn)的利益。
就貨運(yùn)險(xiǎn)而言,貨主(買賣雙方)作為貨物所有權(quán)人,當(dāng)然對貨物的財(cái)產(chǎn)及與財(cái)產(chǎn)權(quán)有關(guān)的其他權(quán)益具有保險(xiǎn)利益。而承運(yùn)人僅對貨運(yùn)中對第三者的責(zé)任具有保險(xiǎn)利益,對貨物本身的財(cái)產(chǎn)權(quán)并不具有保險(xiǎn)利益。因此承運(yùn)人對貨運(yùn)險(xiǎn)不具有保險(xiǎn)利益而本案保險(xiǎn)合同屬貨運(yùn)險(xiǎn)而非貨運(yùn)責(zé)任險(xiǎn)。因此。保險(xiǎn)合同依法無效。
假設(shè)承運(yùn)人是為貨主代辦保險(xiǎn),那么被保險(xiǎn)人是貨主而非承運(yùn)人,承運(yùn)人仍無權(quán)依據(jù)保險(xiǎn)合同向保險(xiǎn)人主張賠償。只能由貨主自已依保險(xiǎn)合同向保險(xiǎn)人主張保險(xiǎn)理賠。由于貨損原因是承運(yùn)人的過失所致,而運(yùn)輸合同約定:在運(yùn)輸途中,設(shè)備如有損壞,由承運(yùn)人全權(quán)負(fù)責(zé)(原告證據(jù)2)。此外,相關(guān)的法規(guī)亦明確規(guī)定,雖然貨主可依保險(xiǎn)合同向保險(xiǎn)人主張賠償,但保險(xiǎn)人理賠后可依法向承運(yùn)人行使代位追償權(quán)。承運(yùn)人最終仍應(yīng)承擔(dān)損失賠償責(zé)任。而若被保險(xiǎn)人已經(jīng)從第三者取得損害賠償?shù),保險(xiǎn)人賠償保險(xiǎn)金時(shí),可以相應(yīng)扣減被保險(xiǎn)人從第三者已經(jīng)取得的賠償金額(<保險(xiǎn)法>第45條)。因此,無論原告是否為貨主代辦保險(xiǎn),也無論保險(xiǎn)合同是否有效,承運(yùn)人均不能通過貨運(yùn)險(xiǎn)保障自已的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。承運(yùn)人應(yīng)當(dāng)代辦保險(xiǎn),同時(shí)自已應(yīng)向保險(xiǎn)人投保貨運(yùn)責(zé)任險(xiǎn),才能為自已依法依約應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任提供相應(yīng)的保險(xiǎn)保障。
二本案貨損原因是因?yàn)槌羞\(yùn)人綁扎不當(dāng)及因?yàn)榘b不當(dāng)。
綁扎不當(dāng)及包裝不當(dāng)兩者均系保險(xiǎn)除外責(zé)任,保險(xiǎn)人依法不承擔(dān)保險(xiǎn)賠償責(zé)任。此節(jié)事實(shí)有下述相關(guān)證據(jù)證實(shí)。(1)20xx年11月3日承運(yùn)人與貨主簽定的:貨物運(yùn)輸簽收單確認(rèn):因綁扎等原因(被告證據(jù)1);(2)11月7日之會(huì)簽紀(jì)錄承認(rèn)會(huì)簽了:貨物運(yùn)輸簽收單。確認(rèn):發(fā)現(xiàn)7200吊車臂桿在運(yùn)輸中出現(xiàn)磨損;發(fā)現(xiàn)7200吊車全車臂桿中有13節(jié)臂桿共存在21處運(yùn)輸過程中造成的磨損(原告證據(jù)3);(3)12月30日貨主致函原告稱:因你公司之故,造成運(yùn)輸貨物破損。(原告證據(jù)5);(4)20xx年11月12日原告致函被告承認(rèn):在運(yùn)輸過程中造成貨物損壞。(原告證據(jù)6);(5)20xx年2月4日原告致進(jìn)口商函承認(rèn):發(fā)現(xiàn)7200履帶式起重機(jī)臂桿在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)了多處磨損。(原告證據(jù)8);上述五方面的證據(jù)相互印證證實(shí),運(yùn)輸過程中發(fā)生了貨損,貨損發(fā)生于運(yùn)輸期間;貨損的`原因是因?yàn)榻壴划?dāng)及包裝不當(dāng)。該貨損原因不是保單約定的保險(xiǎn)責(zé)任范圍,而是屬于保險(xiǎn)除外責(zé)任。
綁扎不當(dāng)顯然屬承運(yùn)人責(zé)任。查<公路貨物運(yùn)輸合同實(shí)施細(xì)則>第11條:承運(yùn)人責(zé)任:貨物要捆扎牢固,苫蓋嚴(yán)密。<汽車貨物運(yùn)輸規(guī)則>第五十九條搬運(yùn)裝卸作業(yè)完成后,貨物需綁扎苫蓋篷-布的,搬運(yùn)裝卸人員必須將篷-布苫蓋嚴(yán)密并綁扎牢固;而保單約定的保險(xiǎn)條款第四條規(guī)定:被保險(xiǎn)人的過失所致貨損屬保險(xiǎn)除外責(zé)任。本案原告既是承運(yùn)人又是被保險(xiǎn)人。
包裝不當(dāng)則屬于托運(yùn)人責(zé)任。<合同法>第156條和第306條明確規(guī)定:托運(yùn)人應(yīng)當(dāng)按照約定的方式包裝貨物。應(yīng)當(dāng)按照通用的方式包裝應(yīng)當(dāng)采取足以保護(hù)標(biāo)的物的包裝方式。對此<公路貨物運(yùn)輸合同實(shí)施細(xì)則>第11條及<汽車運(yùn)輸規(guī)則>第35條亦有相似規(guī)定。而包裝不當(dāng)屬于保險(xiǎn)條款第4條3款明確列明的保險(xiǎn)除外責(zé)任。
三本案貨損不屬于保險(xiǎn)責(zé)任范圍。
保單約定的保險(xiǎn)條款為:1994年<國內(nèi)水路,陸(鐵)路貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)條款>.規(guī)定:承保因受保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的自然災(zāi)害或意外事故所造成的損失。質(zhì)言之,保險(xiǎn)人承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任的前提條件有二:一是保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的;二是因該范圍內(nèi)的自然災(zāi)害或意外事故。并非任何損失均屬保險(xiǎn)責(zé)任范圍。
本案保險(xiǎn)條款之綜合險(xiǎn)與國際貨運(yùn)險(xiǎn)中的一切險(xiǎn)不同,后者被保險(xiǎn)人僅需證明貨物因外來原因?qū)е聯(lián)p壞即可,前者舉證責(zé)任屬索賠方,亦即,原告首先負(fù)有證明貨損原因是因保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的自然災(zāi)害或意外事故所致之舉證責(zé)任。僅證明貨物受損并不足夠。迄今原告并未舉出任何證據(jù)證明貨損系由于列明風(fēng)險(xiǎn)所致。反之,有充分的證據(jù)證實(shí)貨損系由于承運(yùn)人的原因,亦即因綁扎不當(dāng)所致。
該保險(xiǎn)之基本險(xiǎn)中包括列明的五種情形,并不包括本案之在運(yùn)輸過程中受損的情況。只有當(dāng)貨損是由于此種列明風(fēng)險(xiǎn)之一所致時(shí),保險(xiǎn)人才應(yīng)依約承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任;而綜合險(xiǎn)列明的四種情形亦不在其列。同理只有在貨損是由于此種列明的四種情況之一者,保險(xiǎn)人才應(yīng)承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任。反之,除外條款明確規(guī)定:由于包裝不善,由于被保險(xiǎn)人的過失所致的貨損,屬保險(xiǎn)除外責(zé)任。
本案貨損不是因自然災(zāi)害所致,此點(diǎn)屬不爭之論。貨損也非屬保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的意外事故所致,。反之,充分的證據(jù)證實(shí)貨損的原因是由于承運(yùn)人綁扎不當(dāng)及包裝不當(dāng)。而包裝不當(dāng)及綁扎不當(dāng)無論是托運(yùn)人過錯(cuò)還是承運(yùn)人過失均是保單條款明確約定的保險(xiǎn)除外責(zé)任。而除外責(zé)任除非另有相反約定,保險(xiǎn)人不承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任。
綜上所述:原被告之間簽訂的保險(xiǎn)合同因原告對保險(xiǎn)標(biāo)的不具有法律上承認(rèn)的保險(xiǎn)利益而無效。即便原告是代托運(yùn)人辦理保險(xiǎn),因貨損原因是由于承運(yùn)人的過失及包裝不當(dāng)所致,既不是基本險(xiǎn)也非綜合險(xiǎn)承保范圍,且屬保險(xiǎn)除外責(zé)任,當(dāng)然不屬保險(xiǎn)責(zé)任范圍。托運(yùn)人已經(jīng)從貨損責(zé)任人處取得賠償,依法保險(xiǎn)人不再承擔(dān)保險(xiǎn)賠償責(zé)任;谏鲜鍪聦(shí)和理由,敬請合議庭依法駁回原告的全部訴訟請求。
——公司
特別授權(quán)委托代理人:
年 月 日
公路合同范本7
甲方(托運(yùn)方):湖北回天膠業(yè)股份有限公司
乙方(承運(yùn)方):
甲方委托乙方運(yùn)輸回天系列貨物,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特簽訂本合同:
一、貨物的名稱、性質(zhì)、重量、數(shù)量、價(jià)值及包裝標(biāo)準(zhǔn):以甲方發(fā)貨單為據(jù)。
二、貨物的起運(yùn)和到達(dá)地:以甲方發(fā)貨單為據(jù)。
三、收貨人名稱和詳細(xì)地址:以甲方發(fā)貨單為據(jù)。
四、運(yùn)輸質(zhì)量和安全要求:乙方根據(jù)甲方托運(yùn)的貨物,提供合適的運(yùn)輸車輛,以公路運(yùn)輸方式將甲方貨物按時(shí)完整的運(yùn)至甲方指定的目的地,交接貨物并辦理相關(guān)手續(xù)。
五、貨物交接手續(xù):乙方在甲方指定地點(diǎn)接收貨物,甲乙雙方在貨物發(fā)貨單上簽字后,貨物即交付給乙方,乙方應(yīng)按照甲方要求將貨物運(yùn)至甲方指定的目的地,并將“發(fā)貨單”交給甲方指定貨物接收人簽字或蓋章后,交接貨物。將其中回執(zhí)聯(lián)或貨物收條帶回交給甲方,至此本次貨物運(yùn)輸任務(wù)完成。
六、運(yùn)輸期限:2-5天。
七、運(yùn)費(fèi)范圍和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn):見附件
八、運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式:見回單結(jié)算。
九、雙方責(zé)任:
1、貨物在承運(yùn)責(zé)任期間,發(fā)生丟失、短少、污染、損壞,乙方按照甲方出廠價(jià)格進(jìn)行金額賠償。
2、乙方未按約定的時(shí)間將貨物運(yùn)至指定地點(diǎn),或?qū)⒇浳镥e(cuò)運(yùn),錯(cuò)交收貨人,致使貨物未能如期到達(dá)時(shí),乙方應(yīng)將貨物無償?shù)倪\(yùn)到甲方的指定地點(diǎn)交貨,并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。錯(cuò)運(yùn)造成貨物丟失,按九條1款進(jìn)行賠償。
3、在下述情況下,乙方不負(fù)責(zé)賠償責(zé)任:A錯(cuò)報(bào)、匿報(bào)貨物重量、規(guī)格、性質(zhì)、數(shù)量;B貨物包裝質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn),包裝容器不良;C貨物的自然損耗和性質(zhì)的變化。如果因上述情況給乙方帶來損失,則甲方應(yīng)賠償乙方損失,但乙方在接收貨物之前需對A、B兩條中的狀況提出質(zhì)疑,否則視同乙方認(rèn)可。
4、貨物在承運(yùn)期間如遇到不可抗力(如堵車、大霧天氣等自然災(zāi)害)造成乙方不能按期交貨時(shí),乙方應(yīng)通知甲方,經(jīng)雙方協(xié)商,可將交貨時(shí)間最多順延兩天,如乙方出現(xiàn)上述情況未通知甲方,則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。按協(xié)議交貨承諾期延期的.,三天以內(nèi)按100元/天賠償甲方違約金,三天以上的超過三天按300元/天賠償甲方違約金。
5、乙方必須按甲方要求,在貨到目的地后及時(shí)送達(dá)甲方指定地點(diǎn)不能滯留。
6、乙方應(yīng)在貨送達(dá)后一個(gè)月內(nèi)將客戶簽字的發(fā)貨單返回交甲方商務(wù)部,憑回執(zhí)單即可按清單中送貨數(shù)量及協(xié)議價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)開具增值稅發(fā)票隨時(shí)結(jié)算運(yùn)費(fèi)。
7、乙方必須確保甲方產(chǎn)品在運(yùn)輸、搬運(yùn)過程中不損壞,不弄臟,注意保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識,并注意通風(fēng)防塵,防濕、防變形。以免損壞甲方產(chǎn)品的形象。對有特殊要求的產(chǎn)品,應(yīng)按甲方要求制訂和實(shí)施相應(yīng)防護(hù)措施,滿足產(chǎn)品特性要求。
8、乙方在運(yùn)輸途中發(fā)生事故,責(zé)任由乙方自己負(fù)責(zé)。對甲方貨物造成損失亦由乙方按九條1款承擔(dān)責(zé)任。
十、經(jīng)雙方簽字蓋章后的發(fā)貨單,作為本合同的不可缺少的附件與合同同具法律效力。
十一、本合同未盡事宜,或者出現(xiàn)爭議,雙方友好協(xié)商解決。無法協(xié)商的,雙方均有權(quán)于甲方所在地訴諸法律解決。
十二、本合同一式兩份,合同雙方各執(zhí)一份。
十三、本合同自20 年1月1日起執(zhí)行至20 年12月31日終止。
甲方(托運(yùn)方):乙方(承運(yùn)方):
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
聯(lián)系人: 聯(lián)系人:
公路合同范本8
。òl(fā)包人名稱)(以下簡稱甲方)
(承包人名稱)(以下簡稱乙方)
。òl(fā)包人名稱,以下簡稱“發(fā)包人”)為實(shí)施(項(xiàng)目名稱),已接受(承包人名稱,以下簡稱“承包人”)對該項(xiàng)目第三標(biāo)段施工的投標(biāo)。發(fā)包人和承包人共同達(dá)成如下協(xié)議。
1、第標(biāo)段由至,長約,主要工程內(nèi)容為隧道供配電照明、通風(fēng)系統(tǒng)工程,(文山隧道、長江塘隧道、長城嶺隧道)。
2、下列文件應(yīng)視為構(gòu)成合同文件的組成部分:
。1)本協(xié)議書及各種合同附件(含評標(biāo)期間和合同談判過程中的`澄清文件和補(bǔ)充資料);
。2)中標(biāo)通知書;
。3)補(bǔ)遺書;
。4)投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄;
。5)項(xiàng)目專用合同條款;
。6)山西省公路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)專用合同條款;
。7)公路工程專用合同條款;
(8)通用合同條款;
(9)技術(shù)規(guī)范;
。10)圖紙;
。11)已標(biāo)價(jià)工程量清單;
。12)投標(biāo)人信用承諾書及目標(biāo)承諾書、承包人有關(guān)人員、設(shè)備投入的承諾;
。13)根據(jù)承諾提供的詳細(xì)人員、設(shè)備清單;
。14)施工組織設(shè)計(jì)安排;
。15)農(nóng)民工工資支付承諾書;
。16)其他合同文件。
3、上述文件互相補(bǔ)充和解釋,如有不明確或不一致之處,以合同約定次序在先者為準(zhǔn)。
4、根據(jù)工程量清單所列的預(yù)計(jì)數(shù)量和單價(jià)或總額價(jià)計(jì)算的簽約合同價(jià):人民幣(大寫)叁仟伍佰貳拾柒萬伍仟肆佰壹拾陸元叁角肆分(小寫)(35275416。34元)。
5、承包人項(xiàng)目經(jīng)理:
承包人項(xiàng)目總工:
承包人主管施工副經(jīng)理
6、工程質(zhì)量符合合格標(biāo)準(zhǔn)。
7、承包人承諾按合同約定承擔(dān)工程的實(shí)施、完成及缺陷修復(fù)。
8、發(fā)包人承諾按合同約定的條件、時(shí)間和方式向承包人支付合同價(jià)款。
9、承包人應(yīng)按照監(jiān)理人指示開工,工期為225日歷天。
10、本協(xié)議書在承包人提供履約擔(dān)保及信用保證金后,由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。全部工程完工后經(jīng)竣交工驗(yàn)收合格、缺陷責(zé)任期滿及保修期終止分別簽發(fā)缺陷責(zé)任終止證書及保修期終止證書后失效。
11、本協(xié)議書正本二份、副本陸份,合同雙方各執(zhí)正本一份,副本叁份,當(dāng)正本與副本的內(nèi)容不一致時(shí),以正本為準(zhǔn)。
12、合同未盡事宜,雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
公路合同范本9
托運(yùn)方(以下簡稱甲方):_______________
承運(yùn)方(以下簡稱乙方):_______________
甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商的原則下,簽訂以下協(xié)議:
一、甲方委托乙方為甲方貨物代辦公路運(yùn)輸業(yè)務(wù);服務(wù)范圍:上門提貨、運(yùn)輸設(shè)計(jì)、貨物查詢、代辦保險(xiǎn)、打包、代辦運(yùn)輸、送貨上門等一攬子服務(wù)。
二、乙方權(quán)利與義務(wù)
1、乙方自收到甲方貨物后至交付甲方的收貨客戶止,負(fù)責(zé)貨物的安全保管。
2、在運(yùn)輸過程中,如出現(xiàn)貨物破損、缺失等意外情況,乙方必須及時(shí)通知甲方,等待甲方指令。
3、乙方有權(quán)拒絕甲方提出的不合理運(yùn)輸業(yè)務(wù)。
三、甲方權(quán)利與義務(wù)
1、甲方必須提前以傳真或其它形式通知乙方相關(guān)運(yùn)輸信息,方便乙方進(jìn)行服務(wù)安排。
2、甲方必須向乙方提供正確的收件人姓名、地址、電話。如因收件人姓名、地址錯(cuò)誤而造成的時(shí)間延誤或經(jīng)濟(jì)損失乙方將不承擔(dān)任何責(zé)任。如因此產(chǎn)生的額外費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
3、甲方委托乙方托運(yùn)的貨物必須填寫正確品名、保證不夾帶危險(xiǎn)物品、國家禁運(yùn)物品、貨物外包裝符合運(yùn)輸要求,甲方承擔(dān)未執(zhí)行以上規(guī)定給乙方造成的經(jīng)濟(jì)責(zé)任并負(fù)責(zé)賠償,涉及相關(guān)法律責(zé)任由甲方承擔(dān)。
4、如遇到破損、遺失、短缺,甲方必須提供貨損貨物的發(fā)票、貨損鑒定報(bào)告,并按保險(xiǎn)公司的要求提供其他相應(yīng)的單證,否則由此造成保險(xiǎn)公司或承運(yùn)公司拒賠,乙方將不承擔(dān)責(zé)任。
四、關(guān)于保險(xiǎn)
1、是否投保以甲方的托運(yùn)單上委托為準(zhǔn)。物品如需投保,保險(xiǎn)費(fèi)按投保金額的______%收取(其中絕對免賠額為______)。甲方承認(rèn)乙方已經(jīng)告知不保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)及了解不保險(xiǎn)情況下如遇到貨物破損、缺失的賠償標(biāo)準(zhǔn):最高賠償額為記載有破損或缺失貨物的分單上的運(yùn)輸費(fèi)的______倍,即發(fā)生事故當(dāng)次運(yùn)費(fèi)的______倍。
五、關(guān)于貨損
1、甲方在貨物運(yùn)輸前投保,如發(fā)生遺失或損壞,乙方將按保險(xiǎn)公司條款及程序代理甲方向保險(xiǎn)公司進(jìn)行索賠,甲方必須提供保險(xiǎn)公司所需相關(guān)文件。
2、甲方在貨物運(yùn)輸前未投保,如發(fā)生遺失或損壞,乙方應(yīng)向甲方作出賠償,最高賠償額為記載有破損或缺失貨物的.分單上的運(yùn)輸費(fèi)的______倍,即發(fā)生事故當(dāng)次運(yùn)費(fèi)的______倍。
3、索賠期限:甲方在貨物發(fā)生損壞或缺失后的______天內(nèi)向乙方提出書面索賠;如超過期限乙方將不再承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、乙方對以下原因造成甲方貨物損失的或延誤的,不負(fù)責(zé)任:
A、不可抗力因素,例:地震、水災(zāi)、罷工、民變、動(dòng)亂、戰(zhàn)爭等;
B、甲方提供的信息數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、不準(zhǔn)確造成的損壞、延誤、錯(cuò)交;
C、貨物本身的自然屬性、缺陷或貨物性質(zhì)不適合特定運(yùn)輸方式以及運(yùn)輸過程中因氣候原因引起的貨物損壞或變質(zhì);
D、包裝方法不良;
E、交付時(shí)外表狀況良好,封志無異狀,而內(nèi)件短少或損壞及貨物合理損耗。
F、甲方未對貨物進(jìn)行防潮處理、對因受潮而導(dǎo)致的貨物損壞或損失。
六、結(jié)算方式
1、甲方必須把加蓋公章或業(yè)務(wù)人員簽名的托運(yùn)單交于乙方確定委托關(guān)系,乙方開具貨運(yùn)分單為結(jié)算憑證。如甲方對乙方運(yùn)單金額有異議請?jiān)谝曳介_具分單后______小時(shí)內(nèi)提出,否則視為確認(rèn)。
2、采用月結(jié)方式,每月運(yùn)輸款結(jié)算至當(dāng)月的______日。甲方在收到乙方發(fā)票后,必須在______個(gè)工作日內(nèi)核對完畢,______個(gè)工作日內(nèi)付清。支付方式:
3、欠款額度為人民幣。超過額度,乙方將立即將發(fā)票交給甲方,甲方在收到發(fā)票后必須在______個(gè)工作日內(nèi)核對完畢、在收到發(fā)票后______個(gè)工作日內(nèi)付清。支付方式:______。
4、所有欠款逾期支付,甲方必須向乙方每日支付欠款金額千分之______的滯納金。甲方不得以任何理由拒付乙方運(yùn)費(fèi)。雙方如有爭執(zhí),應(yīng)按協(xié)商原則處理,協(xié)商不成,可交由乙方所在地市法院裁決。
七、協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)二份,協(xié)議自簽定之日起生效,有效期為兩年。到期雙方如無異議,本協(xié)議有效期順延。
八、本協(xié)議包含以下附件:
A、公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件兩份;
B、簽字代表身份證復(fù)印件兩份。
九、乙方必須對甲方托運(yùn)貨物信息進(jìn)行保密,不得泄漏甲方發(fā)貨目的地。
十、雙方如有爭議,應(yīng)協(xié)商解決;如協(xié)商不成,可交由乙方所在地法院裁決。
甲方(公章):_______________乙方(公章):_______________
代表:_______________代表:_______________
簽字日期:_________年______月___日簽字日期:_________年______月___日
公路合同范本10
建設(shè)單位:(以下簡稱甲方)
施工單位:xxx工程有限責(zé)任公司(以下簡稱乙方)
簽證單位:xxx人民政府(以下簡稱簽證方)
為確保工程施工順利進(jìn)行,更好地按照公路規(guī)范施工,結(jié)合本工程的具體情況,明確三方在施工中的權(quán)利義務(wù),遵照平等互利的原則,經(jīng)雙方共同協(xié)商,同意簽訂如下合同條款:
一、工程名稱:xxx小學(xué)
二、工程地點(diǎn):xx鎮(zhèn)
三、工程承包范圍:水泥路面硬化
四、合同依據(jù)
1、根據(jù)中華人民共和國交通部公路施工規(guī)范路面規(guī)定執(zhí)行。
2、根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)主管單位和簽證單位提出的有關(guān)要求進(jìn)行施工。
五、承包方式和義務(wù)
1、本工程按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)施工,采取包工包料的形式承包給乙方施工,水泥路面24。88萬元/公里,砼路面標(biāo)號C30,總工程量約10。4公里,以實(shí)際實(shí)做實(shí)收工程量核算總造價(jià),砼路面建設(shè)包括:①18公分厚水泥砼路面層,寬度4。5米;②10公分厚水泥穩(wěn)定層,寬5。0米;③路肩培土,兩邊寬各75公分;(甲方應(yīng)協(xié)助乙方在路邊就近提供土源)
2、甲方向乙技術(shù)交底并提供設(shè)計(jì)圖紙,乙方應(yīng)派出公路工程技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)管理,并按照規(guī)范施工,使工程達(dá)到部頒公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)合格以上要求。
3、施工過程中甲方應(yīng)派出人員協(xié)調(diào)好征地、料場等影響施工、交通、民事糾紛事宜。協(xié)助乙方辦理用水用電手續(xù),費(fèi)用乙方自付。提供施工所需取料場及儲料場、攪拌站場地,保證乙方免費(fèi)取料。
六、施工期
1、工程有效施工期120天,開工日期20xx年8月8日,竣工日期20xx年11月30日。
2、乙方不得以無正當(dāng)理由的任何方式延長工期或停止施工,否則甲方有權(quán)收回剩余工程。在施工中因土地征用、民事糾紛、停水、停電、路橋等:不可預(yù)見因素,延誤工期,延誤一天則順延一天并給予乙方停工補(bǔ)償,但必須有甲方或鑒證方的簽證。
七、工程技術(shù)、質(zhì)量技術(shù)
本工程為路面工程,其技術(shù)力量除設(shè)計(jì)圖紙有明確要求外,均按有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工驗(yàn)收。經(jīng)鑒證單位和甲方代表人員驗(yàn)收認(rèn)可同意后,才能用于工程中,沒有甲方或監(jiān)理人員的同意,工程的任何部位均不得覆蓋或進(jìn)行下一道工序施工,否則不予以簽證。因自然災(zāi)害所影響的路面質(zhì)量問題,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
嚴(yán)禁將不合格的材料運(yùn)行工地,如經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)視情節(jié)約予處罰,乙方將不合格的.材料運(yùn)出工地,其費(fèi)用由乙方自負(fù)。
八、安全、環(huán)境保護(hù)、交通維護(hù)
1、乙方應(yīng)做到安全生產(chǎn),施工中發(fā)生的工傷及事故,甲方不負(fù)責(zé),概由乙方負(fù)責(zé)。
2、施工過程中,乙方應(yīng)避免用地范圍外的任何損失和環(huán)境危害。
3、在施工過程中,乙方應(yīng)注意供電、郵電、通訊等各方面的公共設(shè)施的保護(hù)。
4、甲方應(yīng)維護(hù)好施工路段的交通安全暢通,如確需封閉交通,應(yīng)經(jīng)雙方和縣交通局批準(zhǔn)同意后,方可實(shí)施。
5、熱水橋、橋梁已經(jīng)出現(xiàn)裂縫,如因此橋梁而影響安全及停工,則由甲方負(fù)擔(dān)。
九、施工管理及技術(shù)管理
1、鑒證單位依照交通部部頒公路工程施工技術(shù)規(guī)范為依據(jù)的各項(xiàng)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查,合格后進(jìn)行計(jì)量和驗(yàn)收。
2、鑒證單位依照交通部公路工程技術(shù)規(guī)范為依據(jù)的各項(xiàng)要求和標(biāo)準(zhǔn)派監(jiān)理人員進(jìn)行管理和技術(shù)監(jiān)理。
3、監(jiān)理人員有權(quán)隨時(shí)對施工地段的任何部位進(jìn)行抽檢,在抽檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,乙方無條件進(jìn)行返工。
4、乙方應(yīng)提供本工程的所有試驗(yàn)和施工檢驗(yàn)資料以及竣工資料。砼路面所需沙石均已定原產(chǎn)地供應(yīng),但需經(jīng)交通部門察看檢驗(yàn)認(rèn)可后均可使用,如不能使用需往外地采購沙石,價(jià)格按實(shí)際增加。
5、對上述各項(xiàng)檢查措施與管理辦法,乙方人員不得以任何理由或形式予以拒絕,否則甲方有權(quán)將其全部工程收回,并處罰乙方工程造價(jià)2%違約金。
十、臨時(shí)工程和設(shè)施、機(jī)械設(shè)施
在施工中,乙方所需任何臨時(shí)工程設(shè)施(如工棚、材料、倉庫等)在預(yù)算時(shí)包括其他直接費(fèi)、間接費(fèi)、稅金,乙方不得以任何何理由要求增加。
十一、工程計(jì)量與工程款支付
1、工程按進(jìn)度計(jì)量,乙方應(yīng)按施工要求做好項(xiàng)目所需試驗(yàn)資料和完成工程數(shù)量申請上報(bào),甲方根據(jù)乙方完成的工程項(xiàng)目,按甲方鄉(xiāng)村公路要求評定標(biāo)準(zhǔn)初驗(yàn)合格后才能簽證計(jì)量支付金額。
2、工程資金來源:(鎮(zhèn)村共籌資金含上級交通部門補(bǔ)助)
3、工程量按實(shí)際完成施工量計(jì)算,實(shí)做實(shí)收。
4、支付辦法:乙方開工前甲方付給乙方工程款柒萬元正,工程開工后每澆一公里,甲方付乙方工程款柒萬元,依次類推,工程安成一半甲方應(yīng)付給乙方人民幣捌拾萬元整,如甲方未按時(shí)付款,乙方有權(quán)停工。
5、工程完工后,甲方應(yīng)及時(shí)申請有關(guān)部門驗(yàn)收,驗(yàn)收合格一個(gè)月內(nèi)應(yīng)付給乙方總工程款90%,半年內(nèi)付乙方全部工程款。
6、乙方應(yīng)在交通部門補(bǔ)助金中預(yù)留貳萬元質(zhì)量保證金。到20xx年12月30日止全部退回保證金。但因自然災(zāi)害出現(xiàn)的問題乙方不負(fù)責(zé)。乙方到當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門按工程款結(jié)算金額納稅后結(jié)算,按國家稅率征收。
十二、本合同經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商,擔(dān)保單位認(rèn)可后達(dá)到一致,自愿簽訂,雙方應(yīng)遵循。
以上合同從簽訂之日起生效,本合同一式六份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、鑒證單位各執(zhí)一份,存檔二份。
甲方: 代表:
乙方: 代表:
鑒證單位: 代表:
年 月 日
公路合同范本11
甲方:大廠工貿(mào)公司
住所:
法定代表人(或委托代理人):
乙方:河池利達(dá)石油運(yùn)輸有限公司
住所:河池市中山路181號
法定代表人(或委托代理人):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律規(guī)定,甲乙雙方就成品油公路運(yùn)輸事宜,達(dá)成如下一致協(xié)議:
第一條成品油范疇
本協(xié)議所指的成品油,包括:汽油、煤油、柴油、潤滑油。
第二條運(yùn)輸期限
合同期限為壹年,即從20xx年6月1日起至20xx年5月31日止。
第三條成品油運(yùn)輸數(shù)量
甲方在中石化河池石油分公司金城江油庫或中油肉聯(lián)廠油庫購進(jìn)油品數(shù)量為運(yùn)輸數(shù)量。
第四條成品油起運(yùn)和到達(dá)地點(diǎn)
起運(yùn)地點(diǎn):中石化河池石油分公司金城江油庫或中油肉聯(lián)廠油庫。
到達(dá)地點(diǎn):南丹大廠油庫、銅坑礦廠、車河礦廠。其運(yùn)距按90公里計(jì)算。
第五條運(yùn)輸質(zhì)量及安全要求
乙方必須遵守交通部《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》和甲方的有關(guān)安全管理規(guī)定,保證油品質(zhì)量,確保油品按質(zhì)按量安全運(yùn)達(dá)目的地。
第六條油品裝、卸責(zé)任和辦法
乙方必須遵守有關(guān)成品油裝、卸的操作規(guī)程。油品運(yùn)達(dá)目的地后,甲方必須安排人員接卸,乙方承運(yùn)人員要積極配合卸油,在有正當(dāng)理由的情況下,甲乙雙方工作人員沒有進(jìn)行接卸油品的,雙方應(yīng)該就當(dāng)時(shí)情況作書面記錄。如無正當(dāng)理由甲方不得拒絕接卸油品,否則視為責(zé)任方違約。
第七條運(yùn)輸費(fèi)用及結(jié)算方式
運(yùn)輸過程中發(fā)生的一切費(fèi)用(含押運(yùn)員費(fèi)用)由乙方承擔(dān)。甲方按運(yùn)價(jià)80.00元/噸公里計(jì)算運(yùn)費(fèi)。
運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式:每月底結(jié)算一次,由乙方將上月運(yùn)輸量列出清單并開具運(yùn)輸收費(fèi)發(fā)票交甲方審核,5個(gè)工作日內(nèi)甲方將運(yùn)費(fèi)付至乙方指定賬戶。
第八條雙方的權(quán)利義務(wù)
一、甲方的權(quán)利義務(wù)
1、權(quán)利:要求乙方按甲方的采購計(jì)劃,按時(shí)、按質(zhì)、按量把油品運(yùn)輸?shù)侥康牡亍S推菲疬\(yùn)后,甲方需要變更到站地點(diǎn)或收貨人時(shí),有權(quán)向乙方提出變更到站地點(diǎn)或收貨人的要求。但必須按有關(guān)規(guī)定付給乙方相應(yīng)的運(yùn)雜費(fèi)。
2、義務(wù):甲方向乙方提供運(yùn)輸計(jì)劃時(shí),應(yīng)提前2天通知乙方,并按乙方現(xiàn)有最小噸位的油罐車為一批量。否則,乙方將按實(shí)際出車的可載重噸位收取運(yùn)費(fèi)。
二、乙方的權(quán)利義務(wù)
1、權(quán)利:向甲方收取運(yùn)費(fèi)。如果甲方不按時(shí)支付運(yùn)費(fèi)乙方有權(quán)每日收取該次運(yùn)費(fèi)額的1 %作為滯納金。
2、義務(wù):完成甲方采購的成品油運(yùn)輸任務(wù),在規(guī)定的期限內(nèi),將油品運(yùn)輸?shù)街付ǖ攸c(diǎn),并積極配合有關(guān)人員做好油品接卸工作。提供運(yùn)輸車輛的型號、容積、重載量等信息。
第九條違約責(zé)任
一、甲方責(zé)任:
1、未征得乙方同意將油品交給第三方運(yùn)輸,則應(yīng)按第三方承運(yùn)量的運(yùn)費(fèi)償付給乙方違約金。
2、不按協(xié)議約定支付運(yùn)費(fèi),乙方有權(quán)停止運(yùn)輸,甲方延誤1天按應(yīng)付運(yùn)費(fèi)額的1%償付給乙方違約金。
3、未按乙方提供車輛最小載重量提供貨源的`,甲方應(yīng)支付不足噸位部分的運(yùn)費(fèi)。
二、乙方責(zé)任:
1、不能按時(shí)送達(dá),造成甲方耽誤生產(chǎn)的,按時(shí)間償付給甲方違約金每小時(shí)100.00元。如遇特殊原因如車禍、途中車壞、封路等除外。
2、將承運(yùn)油品倒賣,除按所倒賣價(jià)值雙倍償還甲方外,甲方有權(quán)終止運(yùn)輸協(xié)議。
3、因運(yùn)輸容器不清潔而影響油品質(zhì)量,應(yīng)賠償相應(yīng)損失。
4、成品油裝車出庫后在規(guī)定以外造成的損失(包括交通事故損失、運(yùn)輸短少),由乙方全額賠償給甲方。
6、在符合法律和合同規(guī)定條件下的運(yùn)輸,由于下列原因造成油品短少、變質(zhì)、污染、損失的,乙方不承擔(dān)違約責(zé)任:
不可抗力;油品本身的自然屬性;
合理損耗;甲方本身的過錯(cuò)。
第十條發(fā)生爭議時(shí),協(xié)議雙方應(yīng)該以協(xié)商為主,協(xié)商不成時(shí),向轄區(qū)內(nèi)人民法院提起訴訟。
第十一條本協(xié)議正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
公路合同范本12
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,經(jīng)過雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條合同期限貨物名稱及品種
1.乙方承運(yùn)甲方貨物的品種、數(shù)量、價(jià)值等,具體明細(xì)內(nèi)容以每一輛車簽訂的運(yùn)輸協(xié)議記載和發(fā)貨清單為準(zhǔn),與本合同一樣具有法律效力。
第二條貨物運(yùn)輸線路、時(shí)間
2.運(yùn)輸服務(wù);運(yùn)輸時(shí)間:以每一輛車簽訂的運(yùn)輸協(xié)議記載為準(zhǔn)。
第三條運(yùn)輸質(zhì)量及安全要求
3.乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行甲方的相關(guān)規(guī)定,按照甲方產(chǎn)品裝載及運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)要求組織運(yùn)輸,確保貨物安全、及時(shí)、完整地送達(dá)甲方指定收貨地點(diǎn)。否則,乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第四條甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、貨物發(fā)出后,甲方有權(quán)向乙方提出變更送貨要求或取消發(fā)運(yùn)的要求,乙方應(yīng)予以積極配合。
2、在合同履行期間,甲方有權(quán)對乙方的運(yùn)輸方式及安全措施提出改進(jìn)建議,乙方應(yīng)予以采納并執(zhí)行。
3、在合同履行期間,如果乙方運(yùn)輸效率和運(yùn)輸質(zhì)量達(dá)不到甲方要求,嚴(yán)重影響甲方產(chǎn)品供應(yīng)及安全,甲方有權(quán)對乙方作出責(zé)令整改、暫停貨運(yùn)等決定,乙方應(yīng)予服從,否則甲方有權(quán)單方解除合同。
第五條乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方須遵守國家有關(guān)法律規(guī)定,按照批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍,取得能夠履行本合同中公路運(yùn)輸業(yè)務(wù)的合法運(yùn)營資格。
2、乙方應(yīng)當(dāng)按照合同的要求提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸工具、配備合格的駕駛?cè)藛T。
3、乙方在收到甲方貨物運(yùn)輸指令后,應(yīng)按指令要求及時(shí)完成車輛調(diào)度和組織工作并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)甲方指定裝貨地點(diǎn)裝貨。
4、乙方在辦理提貨手續(xù)時(shí)應(yīng)清點(diǎn)品種及數(shù)量,如發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò),乙方應(yīng)當(dāng)場提出并與甲方共同查明情況,分清責(zé)任。
5、乙方必須嚴(yán)格按照協(xié)議規(guī)定的期限,將貨物安全送達(dá)甲方指定地點(diǎn),并及時(shí)向甲方回傳收貨確認(rèn)單。如延遲交貨,甲方有權(quán)追究乙方違約責(zé)任。
6、乙方對所托運(yùn)的貨物安全完好負(fù)責(zé),保證貨物無損壞、無短缺;交通事故(翻車、撞車)、被盜被搶以及整車滅失等,如有上述問題,承擔(dān)賠償責(zé)任。
7、乙方應(yīng)充分重視物流信息服務(wù),應(yīng)對在途車輛進(jìn)行全程跟蹤,并真實(shí)、及時(shí)地將在途信息反饋給甲方;若發(fā)生異常情況,應(yīng)即時(shí)通知甲方。如乙方刻意隱瞞車輛在途情況、提供虛假反饋信息,甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任,并承擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失。
8、乙方在任何情況下不得以任何理由留置或以其他任何方式扣留甲方的貨物,否則,乙方應(yīng)按照其扣留貨物價(jià)值的2倍向甲方支付違約金,承擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失。
第六條線路運(yùn)輸期限
1、貨物運(yùn)輸期限以單一輛車簽訂的'運(yùn)輸協(xié)議記載為準(zhǔn)。
2、如乙方未能在規(guī)定的期限內(nèi)將貨物送達(dá)收貨地點(diǎn),造成延期交貨的,甲方有權(quán)追究其違約責(zé)任及索賠。
第七條貨物安全保證金
1、乙方須在本合同簽定后3個(gè)工作日內(nèi),向甲方繳納貨物安全保證金______________萬元。
2、對于乙方應(yīng)承擔(dān)的損失、違約金及賠償款項(xiàng),由甲方從乙方交納的貨物安全保證金中扣收;若貨物安全保證金不足扣收,則由甲方從乙方運(yùn)費(fèi)中自行劃轉(zhuǎn)。
3、合同期滿后,雙方處理好合同善后事宜后15個(gè)工作日內(nèi),甲方無息退還乙方所剩余的貨物安全保證金。
第八條運(yùn)輸費(fèi)用、結(jié)算方式
1、運(yùn)輸費(fèi)用:按甲方一車一比對的市場運(yùn)價(jià),乙方優(yōu)先安排車輛。
2、結(jié)算方式:一車一結(jié)算,乙方向甲方回傳收貨確認(rèn)單后五天內(nèi)支付。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
公路合同范本13
綜合庫至瓦頭坡公路工程施工安全合同
甲方:陜西嘉煜路橋有限責(zé)任公司
乙方:高郡
現(xiàn)因乙方承攬了甲方的綜合庫至瓦頭坡公路工程的勞務(wù)機(jī)械施工,為了確保安全生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)不發(fā)生任何安全事故的目標(biāo),為了明確甲、乙雙方的生產(chǎn)安全責(zé)任,現(xiàn)依照 國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī),簽訂本合同。
一、甲方職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹、傳達(dá)和落實(shí)有關(guān)安全生產(chǎn)的政策、法規(guī)。如發(fā)生安全事故,原則上參與事故的調(diào)查和協(xié)調(diào)處理。
2、定期或不定期組織對乙方施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)檢查,監(jiān)督乙方及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)安全隱患。
二、乙方職責(zé)
1、堅(jiān)持“安全第一,預(yù)防為主”和“管生產(chǎn)必須管安全”的原則,加強(qiáng)安全教育,增加自己施工隊(duì)伍人員的安全意識,落實(shí)各項(xiàng)安全措施,自覺做好安全生產(chǎn)工作。
2、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章的要求,在生產(chǎn)過程中配備專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事務(wù),以確保各項(xiàng)安全措施落到實(shí)處,并及時(shí)查處安全隱患。
3、配置安全生產(chǎn)所必需的標(biāo)志服,安全警示標(biāo)志牌(欄)等設(shè)施。
4、施工現(xiàn)場應(yīng)按規(guī)范要求設(shè)置施工與安全警示標(biāo)志標(biāo)牌,按日作好標(biāo)志標(biāo)牌擺放情況的`書面記錄以及用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以保存施工現(xiàn)場的狀況并送呈甲方備存,直至工程竣工。
5、工程施工期間,乙方應(yīng)安排專人對擺放的施工與安全警示標(biāo)志標(biāo)牌進(jìn)行管理,發(fā)現(xiàn)倒地、損壞的要及時(shí)扶正、更換,發(fā)現(xiàn)丟失應(yīng)及時(shí)補(bǔ)放。對不能修復(fù)的涵洞、危橋和損壞的路段除要設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志標(biāo)牌外,兩端還應(yīng)設(shè)置禁止通行的障礙物。
6、車輛、人員密集的施工場地應(yīng)配備專(兼)職安全員,以保障施工現(xiàn)場的安全暢通。
7、注意防火、防盜,凡對各種電器和機(jī)械設(shè)備進(jìn)行安裝和維修,必須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作。
8、工地開工前,應(yīng)與民工之間簽訂安全責(zé)任合同。
9、經(jīng)常性地開展自檢自查工作,及時(shí)查處安全隱患;一旦發(fā)生安全事故,應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方,同時(shí)采取相關(guān)的補(bǔ)救措施,將事故損失降低到最小限度。
三、乙方未認(rèn)真履行職責(zé)或違章操作造成安全事故,由乙方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任,甲方概不負(fù)責(zé)。
四、本合同一式三份,自簽訂之日起生效。
甲方單位蓋章: 乙方單位蓋章:
甲方代表(簽字):乙方代表(簽字): 委托代理人簽字: 委托代理人簽字:
年 月 日 年 月 日
公路合同范本14
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
為做好方洲村組級道路養(yǎng)護(hù)工作,確保鄉(xiāng)村公路暢通。甲方將管轄范圍內(nèi)組級道路養(yǎng)護(hù)工程委托乙方承包日常養(yǎng)護(hù),經(jīng)雙方協(xié)商,共同達(dá)成如下合同條款:
一、道路養(yǎng)護(hù)承包范圍:
二、承包經(jīng)費(fèi):
按照《太湖縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)與管理方法(試行)》、《太湖縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)與管理工作考核辦法》和《評分細(xì)則》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,考核合格的,組級按 元/年/千米支付養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi);被評為不合格的,可以扣除標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)的20%—————50%;對于經(jīng)常不養(yǎng)護(hù),造成嚴(yán)重后果或受到上級通報(bào)批評的,不發(fā)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi),甲方有權(quán)單方面解除合同。
三、承包時(shí)間:
年 月 日起到 年 月 日。
四、養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)撥付:
乙方養(yǎng)護(hù)質(zhì)量按縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和甲方檢查評定,根據(jù)考核結(jié)果按月計(jì)酬,累加后分為半年度和年度二次付清養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
五、養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的.檢查和評定
養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的檢查和評定,甲方按照《太湖縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)與管理工作考核辦法》和《評分細(xì)則》標(biāo)準(zhǔn),每月進(jìn)行不定期檢查、半年度、年終組織相關(guān)人員進(jìn)行定期檢查,按考核結(jié)果撥付承包款。
六、甲方職責(zé)
1、指導(dǎo)和協(xié)助乙方的養(yǎng)護(hù)工作,為提高乙方養(yǎng)護(hù)技術(shù)創(chuàng)造條件。
2、組織人員對承包者養(yǎng)護(hù)道路進(jìn)行月度、季度、半年度、年度進(jìn)行定期不定期檢查。
3、協(xié)調(diào)乙方解決在養(yǎng)護(hù)工作中發(fā)生的糾紛。
4、撥付承包經(jīng)費(fèi)。
七、乙方職責(zé)
1、路面保持長年清潔、平整、無堆積物、行車順適、外形無擁包,雨季無積水,無破損。若有毀損,必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程及時(shí)以堅(jiān)實(shí)的砂石及碎石材料修復(fù),確保質(zhì)量。
2、路肩整潔、平整、無超過15CM長草,無堆積和種植,無路基缺口,路肩順適,邊坡堅(jiān)固,穩(wěn)定,無松散坍塌現(xiàn)象。
3、保持邊溝排水暢通。及時(shí)養(yǎng)護(hù)排水設(shè)施和邊溝,確保排水暢通,無堵塞和積水,無邊溝的應(yīng)逐步開挖完善。
4、因地制宜做好道路兩旁行道樹的綠化管護(hù)和栽植,確保行道樹生長良好、美觀、無病蟲害。
5、及時(shí)清理塌方,發(fā)現(xiàn)重大塌方和水毀等險(xiǎn)情時(shí),應(yīng)立即設(shè)立標(biāo)志,設(shè)置路障等防范措施,確保行人和車輛安全,并及時(shí)上報(bào)塌方情況。
6、經(jīng)常上路巡查及時(shí)阻止和舉報(bào)在控制區(qū)內(nèi)建筑、超載、挖掘和侵占道路等違法行為。
7、做好路面病害的防治及處理工作。
8、做好安全生產(chǎn),上路作業(yè)必須穿安全標(biāo)志服,戴標(biāo)志帽,嚴(yán)格遵守養(yǎng)護(hù)作業(yè)操作流程,確保人身安全;發(fā)生安全事故的由乙方負(fù)責(zé)。
9、遇有特殊情況時(shí),要服從鄉(xiāng)人民政府的統(tǒng)一調(diào)遣和指揮。
八、有下列情況發(fā)生時(shí),甲方可以解除合同。
1、不服從甲方工作安排,不履行合同義務(wù),養(yǎng)護(hù)工作轉(zhuǎn)讓他人。
2、乙方工作不能使沿線群眾滿意的,受上級有關(guān)單位通報(bào)批評。
3、年度考核不合格。
4、因身體原因不能繼續(xù)從事養(yǎng)護(hù)承包工作。
5、本合同與上級政策文件不相符的,按上級政策規(guī)定需要解除合同。
九、工作日和工作時(shí)間
養(yǎng)護(hù)承包人員每周每月必須安排足夠時(shí)間進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。養(yǎng)護(hù)以路面平整、邊溝排水暢通、路基無雜草、無堆積物、行車順適、外形無擁包,雨季無積水為標(biāo)準(zhǔn)。對公路養(yǎng)護(hù)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),每次檢查考核達(dá)標(biāo)的,年終給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。
十、嚴(yán)格遵守養(yǎng)護(hù)作業(yè)操作流程,確保人身安全。 乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)的規(guī)定,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由乙方自己承擔(dān)。在承包期內(nèi)承包人的生產(chǎn)安全、人身安全、意外傷害處理等由乙方自行負(fù)責(zé)。
十一、養(yǎng)護(hù)工具、材料由乙方負(fù)責(zé)。
十二、本合同一式叁份,甲方執(zhí)兩份,乙方執(zhí)一份,雙方自簽字之日起本合同即生效,合同期滿合同自行終止。
甲方: (簽字)
乙方: (簽字)
年 月 日
公路合同范本15
發(fā)包方:
承包方:
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),甲方將x鎮(zhèn)上古城至x村農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目施工發(fā)包給乙方,由乙方負(fù)責(zé)承包施工。遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)協(xié)商訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:x鎮(zhèn)上古城至x村農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目
1、路基長5公里,路面寬3.5米,總計(jì)整修面積17500平方米,中標(biāo)價(jià)3萬元。
2、路面長5公里,路面沙化寬3.5米,厚15厘米,總計(jì)沙化面積17500平方米,中標(biāo)價(jià)12萬元。
3、鋪設(shè)涵洞4道,涵洞深3.5米,中標(biāo)價(jià)2萬元。
工程內(nèi)容:路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培筑。
二、工程承包范圍
承包范圍:施工設(shè)計(jì)全部內(nèi)容。
三、工程價(jià)款及支付方式:合同價(jià)款金額合計(jì)(大寫)壹拾陸萬元 (人民幣)¥:x萬元。
工程價(jià)款按工程進(jìn)度分期分批支付,工程驗(yàn)收合格后決算。甲方扣工程總價(jià)款的5%作為質(zhì)量保證金,工程竣工無質(zhì)量缺陷后付給乙方。
四、雙方的權(quán)利義務(wù):
1、由甲方提供圖紙,乙方必須按圖紙和公路改造工程技術(shù)規(guī)范的要求施工,乙方確保質(zhì)量達(dá)到合格。
2、乙方必須在簽訂合同之日起3日內(nèi)開工。
3、甲方對乙方的施工有監(jiān)督管理權(quán),甲方按施工進(jìn)度對乙方的施工進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)行下一工序的施工。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方不得更換項(xiàng)目經(jīng)理,否則,甲方有權(quán)終止合同。
5、乙方不得將工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)包,未經(jīng)甲方同意不得分包。否則一經(jīng)查實(shí),甲方有權(quán)終止合同,同時(shí)不承擔(dān)任何由此引發(fā)的法律責(zé)任。
6、乙方在施工過程中,確保施工安全。若出現(xiàn)工傷等安全事故,由乙方負(fù)責(zé)。若乙方的施工對國家、集體、個(gè)人的財(cái)產(chǎn)或人身造成損害的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7、甲方負(fù)責(zé)施工過程周邊糾紛的`協(xié)調(diào)處理。
8、施工所需繳納的各種稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。
五、違約責(zé)任:
1、乙方必須按時(shí)竣工,否則,每超期一天,按1000元/天支付違約金。
2、若乙方中途終止合同,則其前期施工的投入,甲方不予賠償,甲方所撥付的工程價(jià)款由乙方退回。
3、若甲方對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收不合格,需要返工、修復(fù)的,則乙方無條件返工、修復(fù),直到達(dá)到要求的標(biāo)準(zhǔn),其損失由乙方自負(fù)。
4、若甲方無故中途終止合同,給乙方造成損失的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方的損失。若工程質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn),需要返工、修復(fù),而乙方不予返工、修復(fù)的,則甲方有權(quán)終止合同,解除承包關(guān)系,乙方的投入損失自負(fù),甲方所撥付的工程價(jià)款由乙方退回。
六、合同工期:
開工日期:x年9月25日
竣工日期:x年11月25日
合同工期總?cè)諝v天數(shù)60天。
七、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間:x年4月18日
合同訂立地點(diǎn):天祝縣x鎮(zhèn)
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發(fā)包人: (公章)
承包人: (公章)
【公路合同】相關(guān)文章:
公路的合同02-12
公路租賃合同10-28
公路施工合同01-13
公路修建合同03-28
公路、道路施工合同10-13
鄉(xiāng)村公路施工合同11-26
公路工程合同03-25
正規(guī)公路施工合同03-24
公路物流運(yùn)輸合同03-19