亚洲日本精品宅男,在线激情小视频第一页,精品国产美女福到在线不卡,自在自线亚洲а∨天堂在线

      當(dāng)前位置:好文網(wǎng)>實(shí)用文>合同范本>承攬合同

      承攬合同

      時(shí)間:2022-12-21 12:28:39 合同范本 我要投稿

      承攬合同

        隨著時(shí)間的推移,合同在生活中的使用越來越廣泛,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問題呢?以下是小編幫大家整理的承攬合同 ,僅供參考,大家一起來看看吧。

      承攬合同

      承攬合同 1

        __________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________號。

        法定代表人:_________________王__________,__________有限公司經(jīng)理。

        被反訴人(本訴原告):_________________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________號。

        法定代表人:_________________李__________,__________有限公司經(jīng)理。

        反訴請求:_________________

        1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。

        2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。

        事實(shí)與理由:_________________反訴人與被反訴人于200_____年月日簽訂了合同。合同約定:_________________……。

        反訴人認(rèn)為:_________________……。基于上述事實(shí),特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴,請法院依法公正判決,以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。

      此致

      敬禮

        反訴人:_________________省__________市__________有限公司

        ____年_____月_____日

      承攬合同 2

        甲方(定作人):

        簽訂地點(diǎn):

        乙方(承攬人):

        簽訂時(shí)間:年月日

        根據(jù)中華人民共和國合同同法的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

        第二條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法及提出異議期限:第三條乙方(承攬人)對質(zhì)量負(fù)責(zé)的`期限及條件:第四條甲方(定作人)提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:第五條甲方(定作人)向乙方(承攬人)提供下列材料:第六條甲方(定作人)(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來完成?梢越环驳谌送瓿傻墓ぷ魇牵

        第七條工作成果驗(yàn)收期限:第八條交貨地點(diǎn)、方式:第九條運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費(fèi)用負(fù)擔(dān):第十條結(jié)算方式及期限:第十一條合同生效:第十二條因甲方(定作人)原因解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知乙方(承攬人),造成乙方(承攬人)損失的應(yīng)賠償損失。

        第十三條甲方(定作人)未向乙方(承攬人)支付報(bào)酬或材料費(fèi)的,乙方(承攬人)(是/否)可以留置工作成果。

        第十四條違約責(zé)任:第十五條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按法律規(guī)定執(zhí)行。

        第十六條其他約定事項(xiàng):

        甲方:

        乙方:

        年月日:

      承攬合同 3

        甲方:

        乙方:

        依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的原則,甲方現(xiàn)委托乙方制作安裝樓梯扶手和玻璃護(hù)欄工程一事,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:

        一、 工程概況

        (1) 工程名稱 樓梯扶手、玻璃護(hù)欄、排窗

        (2) 工程地點(diǎn) 臥云路與天都路交叉口

        (3) 承包范圍:包工包料

        (4) 尺寸規(guī)格:詳見圖紙附表

        二、 質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

        嚴(yán)格按照圖紙和甲方要求施工。

        三、 工程價(jià)款

        (1) 樓梯扶手每米130 元;

        (2) 玻璃護(hù)欄每米270 元;

        (3) 排窗每米270 元;

        (4) 決算是按實(shí)際數(shù)量計(jì)算。

        四、 付款方式

        (1) 按工程實(shí)際面積計(jì)算,材料進(jìn)場時(shí)甲方支付總工程款的20%。

        (2) 外框安裝完畢甲方再支付總工程款的40%。

        (3) 整個(gè)工程全部結(jié)束驗(yàn)收合格后,甲方再支付總工程款的35%。

        (4) 驗(yàn)收合格后一年后付清扶手、護(hù)欄工程款,兩年后付清門、排窗5%的工程款。

        (5) 質(zhì)保期內(nèi)負(fù)責(zé)的'質(zhì)保服務(wù)事項(xiàng):油漆膠連、玻璃拉手。我們所做工程所有另部件全保。

        五、 合同爭議和解快辦法

        (1) 乙方在施工中如質(zhì)量安裝技術(shù)不合格,中途返工所造成的損失由乙方承擔(dān),與甲方無關(guān)。

        (2) 如甲方款不到位和其它原因,使乙方無法正常工作所造成的損失由甲方承擔(dān),與乙方無關(guān)。

        (3) 因一方原因無法進(jìn)行履行時(shí),應(yīng)及時(shí)以書面形式通知對方。并由責(zé)任方賠償對方經(jīng)濟(jì)損失。

        (4) 及時(shí)批復(fù)乙方提交的各種報(bào)告,工程預(yù)算的書面文件,工程竣工后及時(shí)組織驗(yàn)收。

        六、 其它約定

        (1) 甲方提供制作規(guī)格和圖紙一份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底;

        (2) 甲方無償提供場地和電源。

        (3) 乙方施工現(xiàn)場安全責(zé)任事故與甲方無關(guān),由乙方承擔(dān)。

        (4) 乙方施工工期根據(jù)甲方需要提前一周通知乙方進(jìn)行供貨。

        七、 本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效,工程竣工建設(shè)單位組織驗(yàn)收合格后,除質(zhì)保金外,全部費(fèi)用結(jié)算后終止。

        八、 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。

        九、 合同訂立時(shí)間

        年 月 日。

        甲方:

        法定代表人:

        電話:

        年 月 日

        乙方:

        法定代表人:

        電話:

        年 月 日

      承攬合同 4

        簽訂日期:____年__月__日

        承攬方(全稱):______

        定作方(全稱):______

        經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。

        1、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期:

        2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn):____________

        3、原材料來源及互利方法:______________

        4、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān):__________

        5、貨款結(jié)算時(shí)間及方法:_________________

        6、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān):_________

        7、違約責(zé)任:________________

        8、其他:_______________

        9、不可抗力_____________

        10、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。

        11、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)向仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。

        12、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份___________

        13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。

        承攬人:法人委托書號碼____ 定作人:法人委托書號碼______

        營業(yè)執(zhí)照號碼 營業(yè)執(zhí)照號碼

        承攬人: 定作人: (蓋章)

        法定代表人: 法定代表人:

        開戶銀行: 帳號: 開戶銀行: 帳號:

        電話號碼: 電話號碼:

        住址: 住址:

      承攬合同 5

        合同編號:

        委托方:(以下稱甲方)

        承接方:(以下稱乙方)

        簽約地點(diǎn):

        施工地點(diǎn):

        簽約時(shí)間:年月日

        1、合同內(nèi)容

        本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是:

       。ㄏ到y(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)

        2、合同金額

        合同總金額為人民幣:(rmb:)

        合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費(fèi)用。

        3、付款方式

        付款:

        合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。

        設(shè)備進(jìn)度款:

        當(dāng)乙方進(jìn)場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。

        工程結(jié)算付款:

        本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。

        最終驗(yàn)收付款:

        經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的.____個(gè)工作日后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。

        其它事項(xiàng)

        4、合同雙方責(zé)任

        (1)甲方責(zé)任:

        按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。

        提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。

        安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。

        協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。

        工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請之時(shí)起____個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。

       。2)乙方責(zé)任:

        按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測試及完成整個(gè)工程。

        負(fù)責(zé)安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。

        確保所提供的設(shè)備材料與質(zhì)量相符。

        向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí))

        5、安裝及調(diào)試

       。1)安裝及調(diào)試責(zé)任

        乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。

       。2)在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。

        6、其它

        本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。

        甲方:乙方:

        地址:地址:

        電話:電話:

        傳真:傳真:

        簽約代表:簽約代表:

        指定聯(lián)絡(luò)人員:指定聯(lián)絡(luò)人員:

        簽定日期:___________

      承攬合同 6

        發(fā) 包 方(簽章) (以下稱甲方)

        地址:

        聯(lián)系電話:

        承 包 方(簽章) (以下稱乙方)

        地址:

        聯(lián)系電話:

        乙方承包甲方( )裝修工程,為了明確雙方責(zé)任及義務(wù),保證施工順利進(jìn)行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:

        第一條:工程概況

        工程地點(diǎn):

        工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;

        承包方式:乙方包工包料;

        工程造價(jià):總承包價(jià)人民幣(大寫) 元

        施工工期: 本工程暫定自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工,總工期為日歷 天;另質(zhì)保期限為 個(gè)月,從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。

        第二條:施工圖紙等

        2.1 甲方進(jìn)行設(shè)計(jì),并向乙方提供施工方案、施工說明。

        第三條:工程變更和終止

        3.1 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工期。

        3.2 工程量變化和設(shè)計(jì)變更(1)所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》,否則該變更單無效。(2)甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。(3) 乙方私自進(jìn)行工程變更,由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。(4)《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

        3.3 合同終止(1)因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進(jìn)行、或合同目的無法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn),雙方都可以書面提出解除本合同,并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單,本合同終止;(2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同; (3)因一方的違約行為,相對方根據(jù)約定終止本合同的; (4)本合同履行期限屆滿自行終止; (5)本合同依法解除。

        第四條:工期延誤

        4.1 以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延: (1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更; (2)不可抗力因素;(3)甲方同意工期順延的其他情況。

        4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的'工作而影響工期的,工期順延。

        4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。

        4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失,另須承擔(dān)違約責(zé)任。

        第五條:雙方權(quán)利與義務(wù)

        5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。

        5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

        5.3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。

        5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進(jìn)場施工。

        5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報(bào)價(jià)單不符的,須經(jīng)甲方書面同意,否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用;

        5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工,保質(zhì)保量。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān),甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,如第三人依法向甲方主張權(quán)利,甲方承擔(dān)后可向乙方追償;

        5.7 乙方應(yīng)積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。

        5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作,并清理好場地;

        5.9 甲方在本合同期限內(nèi),發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。

        第六條:工程結(jié)算及工程款支付方式

        委托代理人 : 委托代理人 :

      承攬合同 7

        甲方:___________

        乙方:____________

        甲方根據(jù)需要,向乙方購進(jìn)床上用品一批,為確保甲、乙雙方的合法權(quán)益得到保障,經(jīng)雙方認(rèn)真協(xié)商達(dá)成合同如下:

        經(jīng)甲方對床品市場充分考察后,甲、乙雙方多次協(xié)商,甲方自愿委托乙方為甲方配制處床品一批。床品配制總造價(jià)(大寫):____元預(yù)付訂金(大寫):______¥。

        一、付款期限和供貨期限:

       。1)甲方方必須在合同簽定之日起___天內(nèi)付清貨款。

        (2)乙方必須在合同簽訂之日起___天內(nèi)交貨。

        二、產(chǎn)品質(zhì)量要求

       。1)乙方為甲方配制的床品,必須嚴(yán)格按照甲方選定的`樣品配制,否則甲方有權(quán)退貨,由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。

       。2)乙方必須保證貨物包裝的完整性。

        三、送貨方式:

        乙方按事先約定,將甲方所訂床品按時(shí)運(yùn)至合同約定交貨地點(diǎn)。

        四、退換貨:

        產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)更換。

        五、違約責(zé)任:

       。1)甲方未能及時(shí)付清貨款,乙方可以拒絕發(fā)貨。

        (2)乙方未能及時(shí)供貨,從而影響到甲方的正常經(jīng)營時(shí),乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

        六、合同爭議的解決方式:

        本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,由酒泉市人民法院處理或仲裁。

        七、本合同一式貳份,甲乙兩方各執(zhí)壹份。本合同自雙方簽定之日起生效。

        甲方(公章):_________法定代表人(簽字):_________

        乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________

        _________年____月____日_________年____月____日

      承攬合同 8

        立合約人________(以下簡稱甲方),________印刷廠(以下簡稱乙方),甲方“________”一書,經(jīng)標(biāo)價(jià)結(jié)果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:

        一、數(shù)量:________本,每本________頁。

        二、價(jià)款:每本人民幣________元,全部價(jià)款合計(jì)人民幣________元整。

        三、規(guī)格:二十四開本,用________磅木造紙,版面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。

        四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。

        五、交貨日期:限于________年________月________日,乙方將印制成品交甲方指定地點(diǎn)驗(yàn)收;原稿及鋅版一并交與甲方。

        六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價(jià)百分之________,即人民幣________元整,其余價(jià)款須待制成品交清,經(jīng)驗(yàn)收無誤,甲方一次付清余款百分之________,即人民幣________元整。

        七、價(jià)款追加或追減:本合約全部價(jià)款________元整,如因頁數(shù)增減,其總價(jià)應(yīng)按實(shí)際頁數(shù)核算,追加或追減其總價(jià)的金額。但追減總價(jià)的`金額,以不超過百分之________為限。

        八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價(jià)千分之________。

        九、保證:乙方須覓資本額在________元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務(wù),保證人應(yīng)繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負(fù)賠償之責(zé),亦放棄先訴抗辯權(quán)。

        十、有效期限:本合約訂立后,經(jīng)對保無誤之日起生效,至價(jià)款付清后失效。

        十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本________份,交甲方備用。

        甲方(蓋章):________乙方(蓋章):________

        負(fù)責(zé)人(簽字):________負(fù)責(zé)人(簽字):________

        ________年____月____日________年____月____日

        承攬的合同7

        簽定日期:_______年____月____日

        定作方(甲方):______________

        電話:________________________

        承攬方(乙方):______________

        電話:________________________

        經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅履行。

        品名

        規(guī)格

        單位

        數(shù)量

        加工費(fèi)

        單價(jià)

        金額

        定作方供應(yīng)原材料:

        原材料

        規(guī)格

        單位

        數(shù)量

        日期

        成品單位耗用量

        1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。

        2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________________。

        3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):__________________________________。

        4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:____________________________________________。

        5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。

        甲方(蓋章):_______________

        乙方(蓋章):_______________

      承攬合同 9

        發(fā)包方:(以下簡稱甲方)

        承包方:(以下簡稱乙方)

        甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī),本著誠信原則,就甲方改造工程事宜協(xié)商一致,簽訂本合同。

        1、 設(shè)計(jì)依據(jù)、范圍及相關(guān)技術(shù)要求。

        根據(jù)甲方提供的數(shù)據(jù),本污水改造工程設(shè)計(jì)參數(shù)為:

        處理水量:QMAX:1500m3/d。

        2、乙方負(fù)責(zé)的工程項(xiàng)目范圍:

        2.1.乙方負(fù)責(zé)污水處理MQIC反應(yīng)器總體工程的工藝與土建設(shè)計(jì)、附件一所列設(shè)備采購與制作、安裝與污水處理厭氧反應(yīng)器調(diào)試(含顆粒污泥采購費(fèi)用),最終達(dá)到本合同出水水質(zhì)要求。

        2.2.乙方向甲方提供附件二設(shè)備、儀表采購的具體參數(shù)、品牌,由甲方自行采購。

        3、甲方負(fù)責(zé)的工程項(xiàng)目:

        3.1 甲方負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的土建施工以及附件二的設(shè)備及配套設(shè)施的采購和安裝;

        4、工程進(jìn)度

        4.1、本合同簽定生效后3日內(nèi),甲方向乙方提供設(shè)計(jì)所需的現(xiàn)場地質(zhì)勘探報(bào)告,明確工程用地情況,污水來水方式、標(biāo)高、位置、排水去向,并對所提資料負(fù)責(zé)。

        4.2、乙方收到設(shè)計(jì)資料后,并由雙方確認(rèn)工程平面布置圖后,7日內(nèi)提供給甲方所有土建施工圖紙,由甲方負(fù)責(zé)土建施工,土建工期為15天。

        4.3、土建施工完成后,甲方提前3天通知乙方,乙方接到通知后7天內(nèi)將主體設(shè)備物資(見第六條第二款)運(yùn)到施工現(xiàn)場,甲方簽字確認(rèn)。

        4.4、乙方在主體設(shè)備物資運(yùn)到現(xiàn)場驗(yàn)收確認(rèn)后,50天內(nèi)完成罐體制作以及內(nèi)部設(shè)備等附件一所列設(shè)備的安裝工程,甲方簽字確認(rèn)。

        4.5、乙方在具備調(diào)試條件(工程施工完畢并驗(yàn)收合格,水質(zhì)符合合同要求,污水站人員儀器藥品配備齊全),接到甲方通知后3天內(nèi),開始顆粒污泥接種及厭氧調(diào)試,調(diào)試期為60天,達(dá)到合同規(guī)定的出水標(biāo)準(zhǔn)。

        4.6、出水達(dá)標(biāo)穩(wěn)定運(yùn)行三個(gè)月后,乙方書面申請甲方驗(yàn)收,甲方接到申請后組織驗(yàn)收。若無雙方確認(rèn)的理由,15個(gè)工作日內(nèi)不驗(yàn)收則視為通過驗(yàn)收。

        4.7、工程期間如遇連續(xù)停水、停電;甲方工程款未及時(shí)到位;其他人力不可抗拒因素等情況工期順延。

        5、雙方協(xié)作內(nèi)容

        5.1、甲方工作內(nèi)容:

        5.1.1、合同簽訂后,甲方3日內(nèi)提供4.1條提的條件。

        5.1.2、甲方施工前提供場地的"三通一平",免費(fèi)提供施工用水用電。

        5.1.3、調(diào)試時(shí)甲方保證提供的水質(zhì)和水量符合合同規(guī)定,調(diào)試前甲方負(fù)責(zé)配齊化驗(yàn)藥劑和配備6名操作工人跟班學(xué)習(xí)。

        5.1.4、安裝完成后,甲方操作工人應(yīng)按規(guī)范對設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)。在調(diào)試期間所發(fā)生的水、藥劑費(fèi)、電費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

        5.2、乙方工作內(nèi)容:

        5.2.1、乙方負(fù)責(zé)MQIC的工藝土建設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)內(nèi)容必須符合國家相關(guān)規(guī)范要求)、所負(fù)責(zé)設(shè)備的采購與制作、工程安裝與調(diào)試。

        5.2.2、在調(diào)試期間,乙方需向甲方提供調(diào)試大綱、操作規(guī)程和分析化驗(yàn)規(guī)程。并委派專業(yè)人員作為調(diào)試負(fù)責(zé)人,配備工藝、機(jī)械、電氣、化驗(yàn)等相關(guān)技術(shù)工種人員承擔(dān)整個(gè)MQIC的調(diào)試任務(wù)。

        5.2.3、乙方負(fù)責(zé)為甲方培訓(xùn)6名專業(yè)操作人員,確保操作人員掌握完整的技術(shù)資料和操作規(guī)程。

        5.2.4、乙方在本工程竣工后,提供完整的竣工圖4套給甲方。

        5.2.5、在運(yùn)行過程中,遇到問題必須現(xiàn)場解決的乙方應(yīng)在接到通知后48小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場。

        5.2.6、乙方負(fù)責(zé)的安裝內(nèi)容,在安裝期間出現(xiàn)的任何安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)。

        6、合同價(jià)款及支付方式:

        6.1、合同總價(jià)款(含稅):¥7日內(nèi)支付合同總價(jià)款的30%。

        6.2、罐體加工完畢,MQIC三相分離器、MQIC汽水分離器、MQIC泥水分離器送至甲方安裝現(xiàn)場后,雙方確認(rèn)簽字后甲方5日內(nèi)付至合同總價(jià)款的70%;

        6.3、乙方罐體施工完成,驗(yàn)收合格甲方5日支付至合同總價(jià)款的80%;設(shè)備安裝完成,調(diào)試成功驗(yàn)收后甲方5日內(nèi)付至合同總價(jià)款的95%;同時(shí)開具全額普通發(fā)票;

        6.4、剩余合同總價(jià)款的5%作為質(zhì)保金,調(diào)試驗(yàn)收合格穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行后12個(gè)月內(nèi)付清。

        6.5、支付方式:轉(zhuǎn)賬

        7、違約責(zé)任

        7.1、合同執(zhí)行過程中,單方終止合同或違反合同條款,經(jīng)催告后未能改正的,致使合同無法繼續(xù)履行,違約方應(yīng)向守約方賠償經(jīng)濟(jì)損失并支付合同余額的10%的違約金。還應(yīng)當(dāng)退還所收合同款項(xiàng)。

        7.2、甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行各自的義務(wù),無雙方共同認(rèn)可的原因,不履行合同義務(wù)超過2個(gè)月,視為違約,違約責(zé)任執(zhí)行上條。

        7.3、如甲方原因(如甲方提出設(shè)計(jì)變更有誤、工程款延期、調(diào)試期間需要提升水量而沒水等),工期順延。

        7.4、甲方提供設(shè)計(jì)的資料(土建、工藝)有誤造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。如因甲方原因(處理水量、水質(zhì)不符合合同要求等)不能通過驗(yàn)收,由甲方承擔(dān)損失。乙方繼續(xù)負(fù)責(zé)為甲方調(diào)試,相關(guān)乙方人員的差旅費(fèi)、交通費(fèi)、人工工資由甲方負(fù)責(zé)。

        7.5、污水處理工程達(dá)到合同約定指標(biāo),視為工程達(dá)標(biāo)合格。

        7.6、在正常情況下,調(diào)試期為60天,若60天達(dá)不到合同約定指標(biāo),乙方負(fù)責(zé)改造半年(因改造產(chǎn)生的所有費(fèi)用由乙方承擔(dān))。

        7.7、本工程和服務(wù)中的技術(shù)成果(不包括甲方自主研發(fā)成果)歸乙方所有。雙方應(yīng)各自為對方所提供的資料予以保密,未經(jīng)提供方書面同意,不得泄漏傳播給他人及其他單位,否則違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任和法律責(zé)任。

        8、其他約定事項(xiàng):

        8.1、合同糾紛的解決:因本合同所發(fā)生的糾紛,由甲乙雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成,可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

        8.2、送達(dá)事宜的解決:所有通知可用電報(bào)、傳真、電子郵件或郵政快遞發(fā)出,用電報(bào)或郵政快遞發(fā)出的通知或書信,以電報(bào)、郵政快遞交發(fā)之日或者郵件、郵政快遞發(fā)出郵戳日期為送達(dá)日(但如果發(fā)出當(dāng)日為國家非工作日,則在下一個(gè)工作日開始日被視為送達(dá)日,如果收件人拒收電報(bào)或郵政快遞,同樣以電報(bào)交發(fā)之日或者郵政快遞發(fā)出郵戳日期視為送達(dá)日);用傳真發(fā)出時(shí),發(fā)出的'傳真機(jī)自動顯示收件人的電傳號碼及接收代號時(shí)視為送達(dá)。

        9、質(zhì)量保證及售后服務(wù)承諾

        9.1、乙方對其提供的專用設(shè)備(MQIC反應(yīng)器內(nèi)所有設(shè)備)質(zhì)保期為調(diào)試驗(yàn)收合格投入正常使用后五年。

        9.2、乙方保證其有相應(yīng)資質(zhì)及能力履行本合同。保證為本項(xiàng)目提供的貨物是全新的、使用的材料、構(gòu)件、設(shè)備、管件等是未使用過的,且是符合技術(shù)附件要求的材質(zhì)和先進(jìn)的工藝,并在各個(gè)方面符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要求(或國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn))。保證MQIC厭氧反應(yīng)器經(jīng)過正確安裝、合理操作和維護(hù)保養(yǎng),在十年壽命期內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)良好。在規(guī)定的質(zhì)量保證期內(nèi),對由于設(shè)計(jì)、工藝或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障負(fù)責(zé)。除合同中另有規(guī)定外,出現(xiàn)上述情況,在收到甲方通知后3天內(nèi),免費(fèi)負(fù)責(zé)修理或更換有缺陷的材料、構(gòu)件、設(shè)備等。

        9.3、針對今后污水處理工藝運(yùn)行狀況,乙方提供全面的技術(shù)支持。對于該項(xiàng)目,自接到甲方反饋信息之時(shí)起, 12小時(shí)內(nèi)作出工藝調(diào)整措施。如需要現(xiàn)場處理時(shí),乙方專業(yè)人員將在48小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場處理問題,完成有關(guān)的服務(wù)內(nèi)容。在必要的情況下,乙方應(yīng)派人長住現(xiàn)場進(jìn)行跟蹤服務(wù)。

        10、本合同一式四份,自雙方簽字蓋章之日起生效,雙方合同義務(wù)履行完畢后中止。

        甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

        法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

        _________年____月____日       _________年____月____日

      承攬合同 10

        甲方(定作人):

        住址:

        身份證號碼:

        乙方(承攬人):

        住址:

        身份證號碼:

        甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號,由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程,為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

        一、雙方權(quán)利義務(wù)

        1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育,嚴(yán)格管理,遵守安全甲作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,與甲方無關(guān)。

        2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度,乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。

        3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻,內(nèi)外墻面積貼瓷磚,過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè),連同搭建所需全部腳手架。

        4、乙方具有從事房屋裝修的`成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。

        5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費(fèi)用由乙方自理。

        6、乙方所屬人員的甲報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無關(guān)。

        二、質(zhì)量和工期要求

        1、工期從20xx年3月1日開始建設(shè),到20xx年5月31日止,工期為92天。在約定的工期內(nèi),施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。

        2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,加強(qiáng)質(zhì)量管理。

        3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),有權(quán)要求乙方停工或整改。

        4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。

        三、付款方式

        1、工程款結(jié)算方式:以建房面積計(jì)算,每平方米甲甲元。

        2、付款時(shí)間:第一次付款在施工開始后工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后15天內(nèi)給付。

        3、乙方質(zhì)量保甲金為全部工程款的5%?⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。

        四、違約責(zé)任

        1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

        2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。

        3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金

        五、爭議解決辦法

        1、發(fā)生合同爭議時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商。

        2、如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交富民縣甲法院進(jìn)行裁決。

        六、附則

        1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

        2、本合同自簽訂之日起生效。

        3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

        甲方簽字:

        年月日

        乙方簽字:

        年月日

      承攬合同 11

        承攬合同(半成品)

        合同編號:________

        定作方:_________(甲方)

        承攬方:________

       。ㄒ曳剑

        簽訂日期:____年__月__日

        簽訂地點(diǎn):__________

        經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。

        1。品名(或項(xiàng)目)、數(shù)量及價(jià)款:

        ┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐

        │加工定作物品│型號、規(guī)格│計(jì)量單位│數(shù)量│價(jià)款或酬金│交(提)定作物│

        │名稱或項(xiàng)目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│

        ││ │││單價(jià)│金額│ │

        ├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

        ││ │││││ │

        ├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

        ││ │││││ │

        ├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

        ││ │││││ │

        ├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤

        │合計(jì)金額(人民幣: )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分│

        └──────────────────────────────────┘

        2。使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:

       。1)甲方向乙方提供部分:

        ┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐

        │品名│型號、規(guī)格│計(jì)量單位│數(shù)量│單價(jià)│金額│ 提供日期 │消耗定額 │

        ├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

        ││ │││││ │ │

        ├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

        ││ │││││ │ │

        ├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

        ││ │││││ │ │

        ├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

        ││ │││││ │ │

        └──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘

        質(zhì)量要求:

        檢驗(yàn)及提供方法:_________

        價(jià)款處理方法:__________

       。2)乙方提供部分:

        ┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐

        │品名及產(chǎn)地│型號、規(guī)格│質(zhì)量要求│允許使用代用品名稱及規(guī)定 │

        ├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

        │ │ ││ │

        ├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

        │ │ ││ │

        ├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

        │ │ ││ │

        └─────┴─────┴────┴─────────────────┘

        3。加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限:___________

        4。包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________

        5。交(提)定作物辦法(包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān))、地點(diǎn):_____

        6。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:________

        7。給付定金數(shù)額、時(shí)間、方法:________

        8。結(jié)算方式和期限:___________

        9。違約責(zé)任:____________

        10。其他:_____________

        未盡事宜由雙方另行協(xié)商。

        ┌────────────┬─────────┬───────────┐

        ││定作方│承攬方│

        ├────────────┼─────────┼───────────┤

        │ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│

        ├────────────┼─────────┼───────────┤

        │ 法定代表人 │ │ │

        ├────────────┼─────────┼───────────┤

        │ 簽約代表 │ │ │

        ├────────────┼─────────┼───────────┤

        │地址│ │ │

        ├────────────┼─────────┼───────────┤

        │電話│ │ │

        ├────────────┼─────────┼───────────┤

        │電掛│ │ │

        ├────────────┼─────────┼───────────┤

        │ 開戶銀行及帳號│ │ │

        ├────────────┴─────────┴───────────┤

        │保證單位│

        ││

        │ (蓋章)(蓋章) │

        └──────────────────────────────────┘

      承攬合同 12

        合同編號:_____________

        定作人:________________________

        承攬人:________________________

        簽訂地點(diǎn):______________________

        簽訂時(shí)間:________年____月____日

        第一條承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬及支付期限

        項(xiàng)目名稱及內(nèi)容

        計(jì)量單位

        數(shù)量

        工作量(工時(shí))

        報(bào)酬

        交付期限

        單價(jià)

        金額

        合計(jì)人民幣金額(大寫):

        (注:空格如不夠用,可以另接)

        第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_____________________________

        第三條承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:____________

        第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:___________________________

        第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的'檢驗(yàn)方法:______________________________

        第六條定作人(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來完成?梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲___________________

        第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:________________________________

        第八條結(jié)算方法及期限:_______________________________________

        第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。

        第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。

        第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

        第十二條違約責(zé)任:______________________________

        第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:

        (一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;

        (二)依法向人民法院起訴。

        第十四條其他約定事項(xiàng):________________________________________

        定作人

        定作人(章):

        住所:

        法定代表人:

        居民身份證號碼:

        委托代理人:

        電話:

        開戶銀行:

        賬號:

        郵政編碼:

        承攬人

        承攬人(章):

        鑒(公)證意見:

        鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)

        經(jīng)辦人:

        年月日

        監(jiān)制部門:____________印制單位:___________

      承攬合同 13

        立合約人(以下簡稱甲方):__________________

        印刷廠。ㄒ韵潞喎Q乙方):__________________

        甲方“____________”一書,經(jīng)標(biāo)價(jià)結(jié)果,交由乙方承印,雙方達(dá)成承印協(xié)議如下:

        一、數(shù)量:_________本,每本_________頁。

        二、規(guī)格:_________開本,用_________磅木造紙,版面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。

        三、價(jià)款:每本人民幣_________元,全部價(jià)款合計(jì)人民幣_________元整。

        四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。

        五、交貨日期:限于__________________ 。

        六、交貨地點(diǎn)      

        乙方將印制成品交甲方指定地點(diǎn)驗(yàn)收;原稿及鋅版一并交與甲方。

        七、付款方式:合同簽訂后,甲方應(yīng)先向乙方預(yù)付合同總價(jià)款的百分之_________ ,核人民幣_________元整,剩余價(jià)款待乙方交齊承印書籍,并經(jīng)甲方驗(yàn)收后一次性付清。

        八、價(jià)款追加或追減:本合約全部價(jià)款_________元整,如因頁數(shù)增減,其總價(jià)應(yīng)按實(shí)際頁數(shù)核算,追加或追減其總價(jià)的金額。但追減總價(jià)的.金額,以不超過百分_________為限。

        九、乙方于交貨限期屆滿逾期交貨的,每逾一日,罰總價(jià)千分之_________。

        十、保證:乙方須覓資本額在_________萬元以上的同業(yè)兩家為保證人,如乙方不能按合同要求履行義務(wù)的,保證人應(yīng)代為履行,并承擔(dān)甲方因乙方不能履約所受損失,兩保證人應(yīng)負(fù)連帶保證責(zé)任。

        十一、合同有效期限:本合約訂立后,經(jīng)對保無誤之日起生效,至價(jià)款付清后失效。

        十二、附則:本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本_________份,交甲方備用。

        ?

        甲方:_____________________

        地點(diǎn):_____________________

        負(fù)責(zé)人:(簽名蓋章)_______

        保證人:(簽名蓋章)_______

        地點(diǎn):_____________________

        乙方:_____________________

        印刷廠_____________________

        負(fù)責(zé)人:(簽名蓋章)_______

        保證人:(簽名蓋章)_______

        地點(diǎn):_____________________

      承攬合同 14

        ________________有限公司(甲方)

        ________________有限公司(乙方)

        依照《________》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體實(shí)際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。

        乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方________市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:

        一、甲方委托給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容:

        1、250KVA變受電工程的設(shè)計(jì)、設(shè)備購置、安裝調(diào)試

        二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求:

        1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作,協(xié)助并配合線路驗(yàn)收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時(shí)提供竣工資料。

        2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料,應(yīng)從國家定點(diǎn)廠家采購,并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

        3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,符合質(zhì)量要求。

        4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。

        三、工程款項(xiàng)及費(fèi)用的結(jié)算:

        1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。

        2、工程預(yù)算款總計(jì):________元;(高壓電纜、10KV線路部分按實(shí)際耗材在決算中計(jì)收)

        3、本工程款分2次結(jié)清,其中:

        (1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的.70%(計(jì)________元)

        (2)、工程竣工驗(yàn)收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。

        4、工程款的結(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù)。

        四、施工及竣工驗(yàn)收:

        1、根據(jù)工程施工要求,甲方應(yīng)于施工前具備土建驗(yàn)收條件(包括完成破路申請手續(xù),設(shè)備進(jìn)場道路暢通等),并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。

        2、乙方應(yīng)在________年________月________日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時(shí)間順延。

        3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。

        4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所

        造成意外事故和損失,由乙方自負(fù)。

        5、乙方在工程結(jié)束時(shí),甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

        五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

        六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。

        七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。

        甲方:(蓋章)________________乙方:(蓋章)________________

        代表:________________代表:________________

        日期:______________

      承攬合同 15

        定作人:____________ 合同編號: ____________

        承攬人:____________ 簽訂地點(diǎn): ____________

        第一條 加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限 簽訂時(shí)間: 年月 日

        加工物名稱規(guī)格

        型號計(jì)量

        單位數(shù) 量報(bào) 酬交 貨 期 限 及 數(shù) 量

        單 價(jià)金 額合 計(jì)

        合計(jì)人民幣金額(大寫):

        (注:空格如不夠用,可以另接)

        第二條 定作人提供的材料

        材料名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額

        (注:空格如不夠用,可以另接)

        第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限: ____________

        ____________

        ____________

        第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:____________

        ____________

        第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:____________

        ____________

        第六條 加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________

        ____________

        第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求:

        ____________

        ____________

        第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在 日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的 日內(nèi)答復(fù)。

        第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

        第十條 加工物的交付方式及地點(diǎn): ____________

        ____________

        第十一條 加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:____________

        ____________

        第十二條 報(bào)酬的'結(jié)算方式及期限: ____________

        ____________

        第十三條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫) ____________ 元。

        第十四條 本合同解除的條件: ____________

        ____________

        第十五條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

        第十六條 違約責(zé)任: ____________

        ____________

        第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 種方式解決:

        (一)提交 ____________ 仲裁委員會仲裁;

        (二)依法向人民法院起訴。

        第十八條 其他約定事項(xiàng): ____________

        ____________

        定 作 人

        定作人(章):

        住 所:

        法定代表人:

        居民身份證號碼:

        委托代理人:

        電 話:

        開戶銀行:

        帳 號:

        郵政編碼:承 攬 人

        承攬人(章):

        住 所:

        法定代表人:

        居民身份證號碼:

        委托代理人:

        電 話:

        開戶銀行:

        帳 號:

        郵政編碼:鑒(公)證意見:

        鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)

        經(jīng)辦人:

        年 月 日

      【承攬合同 】相關(guān)文章:

      承攬的合同09-30

      模具承攬合同05-09

      承攬加工合同02-19

      有關(guān)承攬合同02-20

      材料承攬合同05-29

      承攬加工合同(精選)02-22

      個(gè)人承攬合同04-19

      【經(jīng)典】加工承攬合同03-20

      施工承攬合同02-26