- 相關推薦
環(huán)氧地坪工程施工合同范本
隨著時間的推移，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編精心整理的環(huán)氧地坪工程施工合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
環(huán)氧地坪工程施工合同1
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條 工程概況
一、 工程名稱： 環(huán)氧樹脂耐磨地坪
二、 工程地址：湖北省孝感市孝南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)福廣路20號C1棟
三、 涂裝顏色：以現(xiàn)場色板為準
四、 工程面積：
五、 施工類型： 總包
六、 承包方式：包工包料包驗收
七、 合同單價： 元/m2
八、 總造價： (說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。)
九、 環(huán)氧地坪施工過程控制及驗收規(guī)范;(附表一)。
十、 通道及分界線;根據(jù)實際現(xiàn)場畫分
第二條 工程期限
本工程合同總工期為 天，實際開工日期由甲方提前一天通知乙方;
第三條 雙方責任
一、甲方責任
1、合同簽訂時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現(xiàn)場規(guī)劃;
2、開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;
3、開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或雜質(zhì);
4、施工期間不安排交叉施工;
5、施工現(xiàn)場需相關工程人員進行協(xié)調(diào)、安排;
6、甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區(qū)，并做好現(xiàn)場的封閉管理工作，禁止無關人員的.進出影響施工質(zhì)量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
7、未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。
8、按商定的付款條款支付乙方工程款項。
二、乙方責任：
1、不得將工程轉(zhuǎn)包第三方;若發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包現(xiàn)象，甲方有權要求乙方停止施工，并有權拒付施工款。按照施工設計圖紙工藝施工，并保證施工材料合格;
2、保證涂裝工程質(zhì)量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;
3、必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規(guī)章制度，并接受甲方工程監(jiān)理的監(jiān)督和正確的指導;
4、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經(jīng)濟損失，由乙方全部負擔。甲方有權對乙方進行處罰。
5、做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;
6、切實做好保修工作。
第四條 工程款項結算及支付
一、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付乙方工程款的 90 %
二、質(zhì)保期滿后一周內(nèi)將剩余工程款 10 %付清。
三、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行賬戶匯款。違約責任
一、本工程保修期為24個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內(nèi)，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質(zhì)量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內(nèi)無條件保修。
二、如甲方使用不當或其它原因所造成的質(zhì)量事故，乙方應給予返修，返修費用甲方負擔。雙方自簽訂合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家合同法規(guī)定執(zhí)行。
第六條 竣工驗收及驗收標準
一、工程完工后，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件二)，簽字生效。
第七條 解決合同糾紛的方式：
甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調(diào)解決;協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，可向孝南人民法院起訴。
第八條 本合同自簽訂之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。
第九條 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
第十條 本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
環(huán)氧地坪工程施工合同2
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
一、地坪表面的處理
1、新竣工的工業(yè)地坪必須經(jīng)過一定的養(yǎng)護后方可施工，約28天。
2、清除表面的水泥浮漿、舊漆以及粘附的垃圾雜物。
3、徹底清除表面的油污，用克油王清洗劑處理。
4、清除積水，并使潮處徹底干燥。
5、表面的清潔需用無塵清掃機及大型吸塵器來完成。
6、平整的表面允許空隙為2～2.5mm，含水量在6%以下，PH值6～8。
7、地坪表面的打毛，需用無塵打磨機來完成，并用吸塵器徹底清潔。
8、對地坪表面的洞孔和明顯凹陷處應用膩子來填補批刮，實干后，打磨吸塵。
二、涂飾強滲封閉涂料
1、在處理清潔、平整的砼表面，采用高壓無氣噴涂或輥涂，環(huán)氧封閉底涂料1道。
2、環(huán)氧封閉漆有很強的滲透性，在涂刷底漆時應加入一定量的稀釋劑，使稀釋后的`底漆能滲入基層內(nèi)部，增強涂層和基層的附著力，其涂布必須連續(xù)，不得間斷，涂布量以表面剛好飽和為準。
3、局部漏涂可用刷子補涂，表面多余的底漆必須在下道工序施工前打磨處理好。
三、批刮批刮料
在實干（25℃，約4小時）以后的底漆表面采用兩道批刮膩子的方法，以確保地坪的耐磨損、耐壓性、碰撞、水、礦物油、酸堿溶液等性能，并調(diào)整地面平整度。
1、用70～140目的石英砂和無溶劑環(huán)氧批刮料，作為第1道膩子，要充分攪拌均勻，刮平。此道主要用于增強地面的耐磨及抗壓性能。
2、用砂袋式無塵滾動磨砂機打磨第1道膩子，并吸塵清潔。
3、用200～700目的石英砂和無溶劑環(huán)氧批刮料，作為第2道膩子，要充分攪拌均勻要用于增強地面的耐磨及平整度。
4、用砂袋式無塵滾動磨機打磨第3道膩子，并吸塵清潔。
5、兩道膩子實干以后，如有麻面、裂縫處應先進行修補，然后用平板砂光機進行打磨，使其平整，并吸塵清潔。
6、石英砂使用的目數(shù)由現(xiàn)場工程師根據(jù)地面具體情況而確定。
四、涂飾地坪中間層
在打磨、清潔后的膩子表面上（20℃，24小時）涂飾中間層。
1、涂飾方法可用刷涂、批刮、高壓無空氣噴涂，大面積施工以高壓無空氣噴涂為最佳。（噴涂壓力為20～25Mpa）。
2、此遍可使地面更趨于平整，更便于發(fā)現(xiàn)地面仍存在的缺陷，以便面層施工找平。
3、此遍還方便甲方對設備安裝等的安排。
五、涂飾地坪面層
1、在中間層實干（20℃，7天）后，進行環(huán)氧地坪面層涂裝，涂裝方法用批刮和高壓無空氣噴涂，但以高壓無空氣噴涂為宜。
2、涂裝前應對于中間層用砂袋式無塵滾動磨砂機進行打磨、吸塵。
3、如甲方在中間層實干后，先進行了設備的安裝調(diào)試，造成地面形成新的缺陷，應用批刮料找平、打磨，并吸塵、清潔。
4、面層噴涂后，如存在氣泡現(xiàn)象應用消泡滾筒，在地坪上來回滾動，最后讓其自行流平即可。
六、施工注意事項
1、施工現(xiàn)場的環(huán)境溫度應高于5℃，相對濕度小于85%時方能施工。
2、施工者應做好施工部位、時間、溫度、相對濕度、地坪表面處理、材料實際等記錄，以備查考。
3、涂料施工后，應立即清洗有關設備和工具。
七、安全技術要求
1、施工場地四周應拉好警戒帶和掛好警告牌。
2、施工場地四周10米內(nèi)嚴禁明火作業(yè)，嚴禁吸煙。
3、使用高壓無氣噴涂泵應結妥地線。
4、涂料和稀釋劑應放在通風良好的庫房內(nèi)。
5、工作時注意做好個人防護。
6、電動工具的使用須有專人負責，做完離場前需切斷電源。
八、使用和保養(yǎng)
1、當該涂料施工完畢后，在保養(yǎng)期內(nèi)切勿使用，并須加強通風設備及防火措施。
2、地坪使用，生產(chǎn)人員不準穿有鐵釘?shù)钠ば谏厦嫘凶摺?/p>
3、一切工作器具都須有固定專用車架安放，嚴禁帶有銳角的金屬零件等物件碰撞地面，造成地面涂料損壞。
4、車間內(nèi)安裝設備等重大物件須用起重機械時，在接觸地面的支撐點應有厚橡皮等軟件材料墊妥，嚴禁用鐵管等金屬在地面上接拖設備。
5、車間內(nèi)進行電焊等高溫作業(yè)時，在電焊火花飛濺到的地方應用石棉布等耐火材料鋪墊好，以防燒壞涂料。
6、一旦地坪有損壞，及時使用涂料修補，以免油污通過損壞處滲透到水泥里，造成大面積涂料脫落。
7、車間內(nèi)大面積清洗地面時，不要用強化學溶劑（甲苯、香蕉水等）一般使用洗滌劑、肥皂液、清水等，用清洗機進行，在沒有清洗機的情況下，可用鋸木粉撒上后再清掃干凈。
8、冬季施工，環(huán)境溫度低于5℃，可采用冬用型無溶劑環(huán)氧工業(yè)地坪涂料。
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
日期：
環(huán)氧地坪工程施工合同3
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則和有關規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方，負責環(huán)氧地坪的'供應和施工，達成如下協(xié)議：
第一條：施工面積和合同價格：面積： ，單價為 元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：環(huán)氧砂漿地坪
第三條：工程質(zhì)量標準
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于C25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關。
第四條：施工與驗收
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期 天。
甲方應在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據(jù)本合同規(guī)定進行付款。
第五條：付款方式
合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：終則
1、 本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應當首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
2、 本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
環(huán)氧地坪工程施工合同4
定做方：
承攬方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權利義務和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點：
1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(加工成品)
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實際面積為準。
3、加工成品的質(zhì)量要求
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
3-3地坪漆顏色根據(jù)甲方選定為：
3-4塑膠地板顏色根據(jù)甲方選定為：
4、價格及付款方式
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價元/m2
4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即 元的尾款。
5、素地標準及施工條件
5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大于2mm;
5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;
5-5施工前定作方向承攬?zhí)峁┦┕D紙，完成通水通電，工作門窗到位，水電費由定做方負擔;
5-6施工期內(nèi)定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6、驗收標準與方法
6-1按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術資料。
6-2承攬方應向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督機構申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過錯方承擔。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應順延，并以書面形式確定順延期限;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-2施工中因停電，停水連續(xù)影響24小時以上，或連續(xù)間歇性停電停水三天以上者;
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關人員進入定作方施工現(xiàn)場應該遵守定作方有關制度。
8-2由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。
9、違約責任
9-1雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的完工質(zhì)量達不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質(zhì)量要求，一切費用由承攬方負責承擔。
9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協(xié)調(diào)保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。
9-4定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。
9-5定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關費用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6償付承攬方違約金。
9-7承攬方應具有相應的資質(zhì)。選用符合國家質(zhì)量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的`款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協(xié)商，作也補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定作方：
承攬方：
日期：
【環(huán)氧地坪工程施工合同】相關文章：
環(huán)氧地坪合同05-28
地坪施工合同03-08
地坪承包合同06-06
地坪施工合同15篇03-20
地坪施工合同(15篇)03-30
地坪施工合同14篇04-04
地坪施工合同13篇04-23
最簡單地坪硬化合同06-23
水磨石地坪施工合同05-04
地坪施工合同(匯編15篇)03-30